当前位置：首页 > 广州市建设工程石材供料合同

广州市建设工程石材供料合同

jiazacn[注册用户]

更新时间：刚刚

广州市建设工程石材供料合同

广州市建设工程石材供料合同（精选29篇）

广州市建设工程石材供料合同篇1

　　广州市建设工程石材供料合同范本

　　合同编号_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依据《_____》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。

　　第一条?石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)详见附件《石材供料单》。

　　2.石材供料时间：_______________________________。

　　3.交付地点为(选择一项)

　　□施工现场：____________________________________。

　　□甲方指定的材料存放地点：______________________。

　　□双方约定的其他地点：__________________________。

　　4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的.交付时间和地点。

　　第二条?承接方式

　　1.甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。

　　甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当?日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。

　　3.乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。

　　4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。

　　第三条?质量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项)

　　□国家标准

　　□行业标准

　　□双方约定标准：________________________________。

　　第四条?运输与装卸

　　1.成品石材的运输由(选择一项)：□甲方负责?□乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_____方承担。

　　2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项)：□甲方装卸□乙方装卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由_______方承担。

　　第五条?验收

　　1.乙方按照合同要求在出厂前自检，并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”(以下简称“质保书”)。乙方在向甲方供料交付的同时，甲方应派专人与乙方一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本合同附件。

　　2.成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。

　　第六条?合同价款与支付方式

　　1.合同总价：人民币_____________________(大写)。

　　2.支付方式

　　(1)合同签订后_______日内(或另行约定______________)，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，计人民币_________?元，双方约定预付款处理方式：_____________________。

　　(2)款项支付(选择一项)

　　□按供料进度，每_______(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　□按供料进度，每_______(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　3.合同价款结算方式为：____________________________。

　　4.供料进度款支付达到合同总价款的______%时，不再按进度付款。待完工验收后_______天内支付余款，甲方暂留合同总价款的______%作为保修金，甲方应在保修期满后_______天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。

　　第七条?违约责任

　　1.乙方交付的石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料;对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款;因重新供料而产生的费用由乙方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　3.因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。

　　5.其他违约责任：____________________________。

　　第八条?保修

　　1.保修期限_______年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。

　　2.保修项目____________________________。

　　3.保修内容____________________________。

　　4.保修期内，因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。

　　第九条?合同变更与未尽事宜补充

　　1.乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款;因变更造成乙方的损失由甲方承担。

　　2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。

　　第十条?其他事项____________________________。

　　第十一条?争议处理

　　因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解;或按照下列第_______项方式解决。

　　1.向上海_____委员会申请_____。

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　第十二条?本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。

　　第十三条?附则

　　1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

　　2.本合同一式_______份，双方各执_______份。

　　甲方：________________________?乙方：________________________

　　签订人：_______?职务：_______?签订人：_______?职务：_______

　　负责人：______________________?负责人：______________________

　　住所地：______________________?住所地：______________________

　　电话：________________________?电话：________________________

　　___________年______月_______日?___________年______月_______日

　　附件：石材供料单

广州市建设工程石材供料合同篇2

　　?合同编号_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。

　　第一条　石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)详见附件《石材供料单》。

　　2.石材供料时间：_______________________________。

　　3.交付地点为(选择一项)

　　□施工现场：____________________________________。

　　□甲方指定的材料存放地点：______________________。

　　□双方约定的其他地点：__________________________。

　　4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。

　　第二条　承接方式

　　1.甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。

　　甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。

　　3.乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。

　　4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。

　　第三条　质量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项)

　　□国家标准

　　□行业标准

　　□双方约定标准：________________________________。

　　第四条　运输与装卸

　　1.成品石材的运输由(选择一项)：□甲方负责 □乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_____方承担。

　　2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项)：□甲方装卸□乙方装卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由_______方承担。

　　第五条　验收

　　2.成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。

　　第六条　合同价款与支付方式

　　1.合同总价：人民币_____________________(大写)。

　　2.支付方式

　　(1)合同签订后_______日内(或另行约定______________)，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，计人民币_________ 元，双方约定预付款处理方式：_____________________。

　　(2)款项支付(选择一项)

　　□按供料进度，每_______(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　□按供料进度，每_______(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　3.合同价款结算方式为：____________________________。

　　第七条　违约责任

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　3.因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。

　　5.其他违约责任：____________________________。

　　第八条　保修

　　1.保修期限_______年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。

　　2.保修项目____________________________。

　　3.保修内容____________________________。

　　第九条　合同变更与未尽事宜补充

　　2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。

　　第十条　其他事项____________________________。

　　第十一条　争议处理

　　因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解;或按照下列第_______项方式解决。

　　1.向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　第十二条　本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。

　　第十三条　附则

　　1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

　　2.本合同一式_______份，双方各执_______份。

　　甲方：________________________　乙方：________________________

　　签订人：_______　职务：_______　签订人：_______　职务：_______

　　负责人：______________________　负责人：______________________

　　住所地：______________________　住所地：______________________

　　电话：________________________　电话：________________________

　　___________年______月_______日　___________年______月_______日

　　附件：石材供料单

广州市建设工程石材供料合同篇3

　　国家工商行政管理总局

　　第一部分合同协议书

　　发包人(全称)： 

　　承包人(全称)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就荔浦县修仁镇三诰小学综合楼工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：  。

　　2.工程地点： 。

　　3.工程立项批准文号：  。

　　4.资金来源：  。

　　5.工程内容：建筑、安装工程(招标工程量清单范围内工程) 。

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

　　6.工程承包范围： 。

　　7.建设规模：平方米

　　二、合同工期

　　计划开工日期： 年 月 日。

　　计划竣工日期： 年 月 日。

　　工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合合格标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：

　　人民币(大写)

　　(￥元);

　　其中：

　　(1)投标报价：

　　人民币(大写)

　　(￥元);

　　(2)安全防护、文明施工措施费：

　　人民币(大写)

　　(￥元);

　　(3)规费：

　　人民币(大写)

　　(￥元)(其中建安劳保费￥元)：

　　(4)税金：人民币(大写)

　　(￥元);

　　2.合同价格形式： 。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理： 。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)中标通知书(如果有);

　　(2)投标函及其附录(如果有);

　　(3)专用合同条款及其附件;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)图纸;

　　(7)已标价工程量清单或预算书;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于年月日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自双方签字盖章后生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执一份，承包人执一份。

　　发包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

　　(签字) (签字)

　　组织机构代码：  组织机构代码：

　　地址：  地址：

　　邮政编码：   邮政编码：

　　法定代表人：  法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　电子信箱：电子信箱：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号：  账号：

　　第二部分通用合同条款

　　按GF-20__-0201通用条款执行(略)

　　第三部分专用合同条款

　　1. 一般约定

　　1.1 词语定义

　　1.1.1合同

　　1.1.1.10其他合同文件包括：经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

　　1.1.2 合同当事人及其他相关方

　　1.1.2.4监理人：

　　名称：荔浦县建兴土木工程监理有限公司 ;

　　资质类别和等级：丙级;联系电话：7222191;

　　1.1.2.5 设计人：

　　名称： ;

　　资质类别和等级： ;

　　联系电话： ;

　　1.1.3 工程和设备

　　1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。

　　1.1.3.9 永久占地包括： /。

　　1.1.3.10 临时占地包括：办公室、材料仓库、厨房、民工宿舍等施工所需临时设施。

　　1.3法律

　　适用于合同的其他规范性文件：1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等，中华人民共和国及广西壮族自治区颁布的与本合同有关的现行法律、行政法规;2、桂林市政府部门有关规定。

　　1.4 标准和规范

　　1.4.1适用于工程的标准规范包括：/。

　　1.5 合同文件的优先顺序

　　合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书;⑵中标通知书;⑶投标函及投标函附录;⑷专用合同条款及附件;⑸通用合同条款;⑹技术标准和要求;⑺图纸;⑻已标价工程量清单或预算书;⑼其他合同文件。

　　1.6 图纸和承包人文件

　　1.6.1 图纸的提供

　　发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天;

　　发包人向承包人提供图纸的数量：2套;

　　发包人向承包人提供图纸的内容：工程施工所需全套施工图纸。

　　1.7 联络

　　1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

　　1.10 交通运输

　　1.10.3 场内交通

　　关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

　　关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。

　　1.13工程量清单错误的修正

　　出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

　　允许调整合同价格的工程量偏差范围：⑴工程量清单缺项、漏项的;⑵工程量偏差的;⑶未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

　　2. 发包人

　　2.2 发包人代表

　　发包人代表：

　　姓名：   ;

　　联系电话：    ;

　　发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

　　2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

　　2.4.1 提供施工现场

　　关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

　　2.4.2 提供施工条件

　　关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内;

　　(2)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件;

　　(3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用;

　　3. 承包人

　　3.1 承包人的一般义务

　　(9)承包人提交的竣工资料的内容：施工资料、竣工图。

　　承包人需要提交的竣工资料套数：壹套。

　　承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

　　承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内。

　　(10)承包人应履行的其他义务：/ 。

　　3.2 项目经理

　　3.2.1 项目经理：

　　姓名：吕高强

　　建造师执业资格等级：二级

　　建造师注册证书号：桂

　　安全生产考核合格证书号：桂建安B(20__)0006293

　　联系电话：7215316

　　承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人在项目的授权代表，全面履行工程项目的管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合同目标范围向业主直接负责。

　　3.3 承包人人员

　　3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后7天内。

　　3.6 工程照管与成品、半成品保护

　　承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

　　(1)自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程竣工验收合格之日止。

　　(2)在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

　　4. 监理人

　　4.1监理人的一般规定

　　关于监理人的监理内容：对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收、并签发相关批示。

　　关于监理人的监理权限： 1、在发出有关能引起工程费用实际增加(减少)或延长工期的指令前，应得到发包人的书面批准;2、监理工程师在向承包人发出有关技术规范的重大变更或有关变更合同条款的任何指令前均应获得发包人书面批准;3、工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签证之前应得到发包人的书面批准;4、监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任和义务。

　　关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

　　4.2 监理人员

　　总监理工程师：

　　姓名：  ;

　　职务：  ;

　　监理工程师执业资格证书号： ;

　　联系电话：  ;

　　关于监理人的其他约定：  。

　　5. 工程质量

　　5.1 质量要求

　　5.1.1质量标准和要求：合格(必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求) 。

　　5.3 隐蔽工程检查

　　5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 48小时前。

　　监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

　　关于延期最长不得超过： 48 小时。

　　6. 安全文明施工与环境保护

　　6.1.5 文明施工

　　合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场整洁，物料堆放整齐，在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

　　6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费由发包人承担，与进度款同期支付，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。

　　7. 工期和进度

　　7.1 施工组织设计

　　7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

　　(1)施工方案;

　　(2)施工现场平面布置图;

　　(3)施工进度计划和保证措施;

　　(4)劳动力及材料供应计划;

　　(5)施工机械设备的选用;

　　(6)质量保证体系及措施;

　　(7)安全生产、文明施工措施;

　　(8)环境保护、成本控制措施;

　　7.1.2 施工组织设计的提交和修改

　　承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内。

　　发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

　　7.2 施工进度计划

　　7.2.2 施工进度计划的修订

　　发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内。

　　7.3 开工

　　7.3.2开工通知

　　发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

　　7.4 测量放线

　　7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

　　7.5 工期延误

　　7.5.1 因发包人原因导致工期延误

　　在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

　　(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

　　(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

　　(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

　　(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

　　(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

　　(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

　　7.5.2 因承包人原因导致工期延误

　　因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

　　因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，由此产生的人工、材料价格上涨由承包人自行承担。

　　8. 材料与设备

　　8.2承包人采购材料与工程设备

　　承包人负责采购材料的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料质量负责。

　　8.3材料与工程设备的接收与拒收

　　8.3.2 承包人采购的材料，应保证产品质量合格，承包人采购的材料不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料运出施工现场，并重新采购符合要求的材料，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

　　8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

　　8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

　　8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料。

　　8.8 施工设备和临时设施

　　8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

　　关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用。

　　9. 试验与检验

　　9.3材料的试验和检验

　　9.3.1承包人应按规定进行材料的试验和检验，并为监理人对上述材料的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。

　　10. 变更

　　10.1变更的范围

　　关于变更的范围的约定：

　　(1)增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作;

　　(2)设计变更;

　　(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;

　　(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;

　　10.4 变更估价

　　10.4.1 变更估价原则

　　关于变更估价的约定：(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定;

　　(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，可参照类似项目的单价认定;

　　(3)已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，套相应的定额计算，无定额可套的，双方协商定价。

　　11. 价格调整

　　11.1 市场价格波动引起的调整

　　市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

　　因市场价格波动调整合同价格，按以下方式对合同价格进行调整：

　　若本合同施工期间钢材、水泥、砖、砂、碎石由于市场价格上涨(或下跌)比20__年第4期《桂林市建设工程造价信息》的公布价格相差±5%以上时，可以进行调整，调整方法：钢材、水泥、砖、砂、碎石高(低)出5%部分×竣工图实际消耗量，该部分费用列入税前独立费。

　　其他价格调整方式：有关法律、法规、规定引起的价格调整。

　　12. 合同价格、计量与支付

　　12.1 合同价格形式：固定总价合同。

　　12.4 工程进度款支付

　　工程进度款支付方法：基础完成付合同价的15%(30万元)，每完成一层主体付合同价的15%(￥30万元)，装饰工程完成付合同价的10%(￥20万元)，余下工程款在工程竣工验收合格，结算造价经荔浦县审计局审定后一个月内全部付清(扣出质量保证金)。

　　13. 验收和工程试车

　　13.1 分部分项工程验收

　　13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

　　关于延期最长不得超过： 48 小时。

　　13.2 竣工验收

　　13.2.2竣工验收程序

　　关于竣工验收程序的约定：(1)承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

　　(2)监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

　　(3)竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

　　(4)竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

　　(5)工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书;发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

　　14. 竣工结算

　　14.1 竣工结算申请

　　承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料(主要包括合同、工程量计算书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图)，经发包人和监理人初审后交荔浦县审计局终审，工程最终结算造价以荔浦县审计局审定为准。

　　14.2 竣工结算审核

　　发包人完成竣工付款的期限：收到承包人提交的竣工结算申请单后28天支付。

　　14.4 最终结清

　　14.4.1 最终结清申请单

　　承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内。

　　14.4.2 最终结清支付

　　(1)发包人完成最终结算支付的期限：收到承包人提交的最终结算申请单后7天内完成支付。

　　15. 缺陷责任期与保修

　　15.2缺陷责任期

　　缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算壹年。

　　15.3.2 质量保证金的扣留

　　工程质量保证金为结算总造价的3%，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

　　16. 违约

　　16.1 发包人违约

　　16.1.1发包人违约的情形按通用条款16.1.1 。

　　16.1.2 发包人违约的责任

　　发包人违约责任的承担方式和计算方法：

　　(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　16.2 承包人违约

　　16.2.1 承包人违约的情形：按通用条款16.2.1。

　　16.2.2承包人违约的责任

　　承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。

　　17. 不可抗力

　　17.1 不可抗力的确认：按通用条款

　　除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

　　18. 保险

　　18.1 工程保险

　　关于工程保险的特别约定：承包人为施工现场全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。

　　20. 争议解决

　　20.4仲裁或诉讼

　　因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1) 种方式解决：

　　(1)向荔浦县仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向荔浦县人民法院起诉。

　　发包人(公章)：   承包人(公章)： 

　　地址：  地址：荔浦县荔桂路223号

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

　　电话： 电话：7215316

　　传真： 传真：7215316

　　工程质量保修书

　　发包人(全称)：荔浦县教育局

　　承包人(全称)：广西富茂建设工程有限责任公司

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就荔浦县修仁镇三诰小学综合楼工程 (工程全称)签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　承包人施工范围内所有工程项目。

　　二、质量保修期

　　根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年;

　　3.装修工程为两年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年;

　　5.供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期;

　　6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为两年;

　　三、缺陷责任期

　　缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

　　四、质量保修责任

　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

　　4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　1、保修费为工程竣工结算造价的3%，保修金由发包方在应付款中扣除，从工程竣工验收合格交付发包人之日起计算，满壹年无质量缺陷或承包人已将出现的工程质量问题予以修复后，发包人将余下保修金一次性(无息)退回承包方;

　　2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

　　工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：   承包人(公章)： 

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

　　日期：年月日日期：年月日

广州市建设工程石材供料合同篇4

　　甲方:_________________公司

　　乙方:_____________________________有限公司

　　关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下:

　　1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:_____________万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于__________年________月_______日前支付__________万元，_________年_______月支付__________万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付________万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的_________%的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。

　　2、乙方在甲方开始付款第一笔__________万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。

　　3、乙方在甲方开始付款第一笔____________万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。

　　4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用________万元人民币。

　　5、本协议自签署之日起三日内，双方应向_________市___________区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。

　　6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。

　　7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，___________市_________区人民法院一份，同样有效。

　　甲方(签字或盖章):_________________

　　法定代表人:_________________地址:_________________

　　乙方(签字或盖章):_________________

　　法定代表人:_________________地址:_________________

　　_________________年_______ 月 ______日

广州市建设工程石材供料合同篇5

　　发包人：

　　承包人：

　　经发、承包人协商就“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：

　　一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。

　　二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。

　　三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。

　　四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。

　　五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。

　　八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人承担。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。）

　　九、发包人每支付承包人工程款时，承包人提供支付款额的正规的发票给发包人。

　　十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。

　　十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告提供的数据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。

　　十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。

　　十三、本工程竣工验收前15日，承包人提供该工程全套竣工验收资料。

　　十四、本工程计价依据只采用【贵州省建筑工程计价定额】、【贵州省建筑工程装饰装修计价定额】20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采用。

　　发包人（盖章）：

　　法人代表（盖章）：

　　年月日

　　承包人（盖章）：

　　法人代表（盖章）：

　　年月日

广州市建设工程石材供料合同篇6

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　鉴于：

　　甲方和乙方于________年____月____日签署的编号为GF-20-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：

　　1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

　　2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

　　3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人或其授权委托人：

　　签字：

　　________年____月____日

广州市建设工程石材供料合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　经营者姓名：

　　身份证号码：

　　经营场所：

　　兹有的车棚非机动车辆充电电路安装工程由乙方经营部施工，为确保工程安全、质量及工程进度，认真执行业主合同，甲乙双方共同协商达成如下协议：

　　一、承包内容：

　　二、承包方式：

　　三、工程工期：

　　20xx年月日前完工。

　　四、承包价格：

　　见附表。

　　五、甲方工作

　　1、甲方负责施工现场的施工组织、安全培训、施工进度，巡视督导、验收等方面;

　　2、甲方负责工程测量，预结算，现场管理，业主及外部关系的协调等工作;

　　3、甲方参与工程质量和施工进度的监督。

　　六、乙方工作

　　1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度;

　　2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方违约，造成的损失由乙方负责;

　　3、乙方不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，如出现质量问题必须按甲方要求的质量标准和期限整改。乙方负责施工现场安全。

　　4、严格按照甲方的要求管理工期，如因工期管理管理不善造成损失由乙方负责，所增加费用由乙方负担。

　　5、文明施工，管理好工程材料，如材料管理不善造成丢失由乙方负责，施工过程中出现工伤事故由乙方负责;

　　6、保护好已完工程成品，以及其它工种的劳动成果。如有损坏照价赔偿。

　　7、保证施工现场的整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场;

　　8、乙方自行办理所带施工人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责。

　　七、工程质量：

　　乙方施工的工程质量若不符合优良标准规定，甲方有权责令乙方返工，并赔偿甲方的材料损失。且乙方承诺该工程中产品保修年。在此期间若该工程出现质量问题，乙方需要无条件维修。若乙方不积极配合、屡次整改达不到要求或不执行影响正常使用，甲方有权追究乙方的民事责任，造成的后果由乙方独立承担，乙方不得有任何异议。

　　八、工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。如无书面协议结算时不予认可。

　　九、工程款支付方式

　　1、工程款拨付方式：

　　2、拨款程序：

　　3、甲方按合同约定付款给乙方(建设单位有特殊要求的除外)，工程竣工验收不合格不予结算。

　　十、安全施工及现场文明

　　乙方在施工中必须严格遵守建筑工程安全技术规范，自觉遵守工

　　地的各项安全管理制度，服从项目管理。施工过程做到工完料净、场地整洁有序，如有违约，乙方需就施工中引发的安全事故承担全部责任。

　　十一、其他约定

　　以上合同经双方友好协商订立，如有不尽事宜经双方妥善研究后再补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力，双方应共同遵守。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订起生效，工程竣工结算款付清后自然失效。

　　甲方负责人(签字)：

　　乙方负责人(签字)

　　甲方公章：

　　乙方公章：

　　年月日：

广州市建设工程石材供料合同篇8

　　深圳市建设工程合同书

　　工程名称：__________________________________

　　工程地点：__________________________________

　　合同编号：__________________________________

　　由设计人编填)

　　设计证书等级：______________________________

　　发包人：____________________________________

　　设计人：____________________________________

　　签订日期：__________________________________

　　深圳市规划与国土资源局监制

　　发包人：____________________________________

　　设计人：____________________________________

　　发包人委托勘察人承担______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订

　　1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

　　1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.5建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的内容

　　2. 工程名称：__________________________

　　2.2设计指标

　　建设用地面积

　　建筑总面积

　　规定建筑面积

　　建筑高度或层数

　　建筑覆盖率

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

　　序号，资料及文件名称，文件编号，份数，提交日期，有关事宜。

　　《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　序号

　　资料及文件名称

　　份数

　　提交日期

　　有关事宜

　　第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　付费次序

　　占总设计费%

　　付费额(元)

　　付费时间(由交付设计文件所决定)

　　第一次付费

　　xx年限为__________________年。

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条违约责任

　　7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.l条规定支付设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.

　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条其他

　　8. 1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　8.8本合同一式____________份，发包人____________份，设计人____________份。

　　8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

　　8. 10本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8. 11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8. 12其它约定事项：_______________________________

　　发包人名称：______________设计人名称：_______________

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人：(签字)______法定代表人：(签字)_______

　　委托代理人：(签字)______委托代理人：(签字)_______

　　住所：____________________住所：_____________________

　　邮政编码：________________邮政编码：_________________

　　电话：____________________电话：_____________________

　　传真：____________________传真：_____________________

　　开户银行：________________开户银行：_________________

　　银行帐号：________________银行帐号：_________________

　　建设行政主管部门备案：____鉴证意见：_________________

　　备案号：__________________经办人：___________________

　　备案日期：____年___月___日鉴证日期：_____年___月___日

广州市建设工程石材供料合同篇9

　　发包人（全称）：_____________________________

　　承包人（全称）：______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。

　　第一条、工程事项

　　1.1工程名称：_______________________________________；

　　1.2工程地点：_______________________________________；

　　1.3工程内容：_______________________________________；

　　1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。

　　第二条、工程承包范围

　　2.1承包范围：乙方包工，包料。

　　第三条、发包人工作

　　3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。

　　3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。

　　第四条、承包人的权利和义务

　　4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。

　　4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。

　　4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。

　　4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。

　　第五条、工程造价和结算

　　5.1工程总价：大写_________________________________。

　　5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。

　　5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元

　　5.4工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款。

　　5.5工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。

　　第六条、工期顺延

　　由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。

　　6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。

　　6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。

　　第七条、违约责任

　　7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。

　　7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。

　　第八条、争议解决方式

　　8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。

　　第九条、其他

　　9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。

　　第十条、合同份数及生效日期

　　10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

　　___________年_________月________日___________年_________月________日

广州市建设工程石材供料合同篇10

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　装饰工程施工责任合同书发包方(以下简称甲方)：

　　委托代理人：(姓名)联系电话：承包方(以下简称乙方)：承包负责人：(姓名)联系电话：经考察，甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：

　　一、工程地址：商丘--

　　二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的型材

　　三、人工费项目及价格：材料及人工费单价为每个雨棚20元，具体数量以现场项目经理审核为准。

　　四、材料：雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃，管材为10215;10加厚镀锌管，连接为不锈钢驳接爪，收口为中性结构胶。

　　五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必须齐全有效。

　　六、付款方式：签订合同后支付订金20元。竣工合格后支付全款。

　　七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　1、材料进场后的材料验收;

　　2、基层验收;

　　3、饰面验收;

　　4、细节验收及修补

　　八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。

　　甲方签字：乙方签字：代表：责任人：________年____月日________年____月____日

广州市建设工程石材供料合同篇11

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》以及现行有关规定，在平等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同协商，甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议：

　　一、工程管理

　　乙方是甲方所属的专业工种人员，所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。

　　二、工程的基本情况

　　工程名称：__________________________

　　施工地点： __________________________

　　三、承包的形式

　　为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方按照甲方的要求，达到质量、进度要求。

　　四、工程承包的具体内容

　　1、道路工程整平及碾压;

　　2、道路工程按设计宽度，10㎝碎石基层，20㎝厚C30

　　3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;

　　4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;

　　5、道路边雨水管DN300，污水管DN400，预制钢筋砼管道安装;

　　6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责;

　　7、人行道平整(不含垫层、面砖);

　　8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。

　　五、工程价款：_____________________元(_______________________元整)。

　　六、施工工期

　　乙方同甲方订立施工协议后，应按照甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。

　　拟定开工时间为：根据项目部要求

　　拟定竣工时间为：按项目部规定

　　七、工程质量

　　1、该工程的质量等级为合格。

　　2、乙方应精心组织施工，精心管理，采取严格的质量控制措施，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改意见，必要

　　时可对乙方进行经济处罚，乙方应积极配合，如工程质量连续出现不达标的情况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。

　　八、施工安全

　　乙方应严格按照安全操作规程进行施工，同甲方签订专门安全合同，并落实到每个人，乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底，杜绝一切安全事故，如果乙方在安全管理工作中出现疏忽，不听甲方安全管理，造成安全事故，一切经济法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)

　　九、文明施工管理

　　文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志，文明施工管理工作的好坏，直接影响公司的形象，乙方应按照文明施工的有关规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整洁，保证达到文明样板工地。

　　十、计划生育管理

　　乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定，对施工人员进行计划生育管理，所有施工的工人，必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》，对不符合计划生育规定的人员不得使用，并接受有关部门的检查，对乙方不按规定使用未办计划生育证人员，造成的一切经济损失由乙方承担。

　　十一、治安管理

　　乙方对施工人员必须进行治安教育，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方承担一切经济及法律责任。

　　十二、工程款结算办法

　　1、按预算造价签订合同总价包干形式。

　　2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中。

　　十三、工程款的支付办法

　　乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。

　　十四、甲方的权利及义务

　　1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。

　　2、甲方应履行合同中的条款。

　　3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。

　　十五、乙方的权利和义务

　　1、乙方应遵守合同条款。

　　2、乙方应按合同规定进行管理。

　　3、乙方有权对甲方提出建议。

　　4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。

　　十六、其它规定

　　如因乙方原因中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方承担。在施工过程中，为了达到管理的方便、及时有效，乙方第一责任人必须住在施工现场。

　　十七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。

　　十八、其它未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。

　　十九、附件内容

　　1、安全合同;

　　2、承诺书

　　二十、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁

　　甲方代表：__________________________ 乙方代表：__________________________

　　_________年____月____日

广州市建设工程石材供料合同篇12

　　甲方________甲方法定代表人________营业执照注册号资质等级________在川通讯地址邮编________

　　乙方________性别________ 电话________居民身份证号码________家庭住址 ________编码________户口所在地 ________省(市)________ 区(县)________ 乡________________村

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

　　1、有固定期限劳动合同　　本合同于________年____月____日生效，于________年____月____日终止(如有试用期，则试用期从________年____月____日到________年____月____日)。　　(

　　2、以完成一定的工作任务为期限的合同　　本合同生效日期为________年____月____日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。

　　二、工作内容和要求

　　第二条甲方招用乙方在 (项目名称)　　工程中担任位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为

　　第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。

　　三、劳动保护和劳动条件　　推荐合同样本　　183;劳务分包合同 183;劳务外包合同 183;劳务承包合同

　　第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

　　第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。

　　第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　四、工资保险待遇

　　第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月) 元，试用期满后工资为每日(或每月) 元;按工作量计算工资的，每 (工作量单位)支付工资元。　　双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。　　甲方应在每月____日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签字确认。　　甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。　　合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。　　甲乙双方对工资支付的其他约定

　　第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

　　五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

　　第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

　　(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

　　(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

　　(三)严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;

　　(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

　　(五)被依法追究刑事责任的。

　　第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;

　　(一)在试用期内的;

　　(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

　　(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

　　第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。

　　六、违约责任、劳动争议处理及其它

　　第十四条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。　　甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发481号文件规定的，应支付经济补偿金。　　甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发223号文件给对方以赔偿。

　　第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，____日内向工程所在地( 区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起____日向人民法院起诉。

　　第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

　　第十七条本合同未尽事宜或与国家、____省有关规定相悖的，按照有关规定执行。

　　第十八条本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

　　第十九条双方约定的其他事项。

　　甲方(公章) ________乙方(签字或盖章)________

　　法定代表人或委托代理人(签字或盖章)________

　　签订日期：年____月____日

　　合同鉴证单位鉴证日期：年____月____日

广州市建设工程石材供料合同篇13

　　贷款方：

　　借款方：

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途_________________________________________________________

　　第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)__元。预计用款为________年_元；________年_元；________年_元；________年_元；________年_元；________年_元。

　　第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。

　　第四条借款期限借款方保证从________年____月起至________年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为________年_元；________年_元；________年_元；________年_元；________年_元；________年_元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方___(盖章)贷款方___(盖章)

　　负责人：___负责人：___

　　地址：___地址：___

　　签约日期：___

　　签约地点：___

广州市建设工程石材供料合同篇14

　　服务方合同编号：号

　　广西住房和城乡建设厅制定

　　第一部分协议书

　　委托方： (以下简称甲方)

　　服务方： (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方对其开发建设(承建)的______进行检测，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就___________质量检测事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地址：

　　建筑面积：

　　结构类型：

　　工程概算投资额或建筑安装工程费：万元

　　工程检测范围。

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　三、组成本合同的文件(查施工范本)

　　1. 中标通知书(如有);

　　2、投标函及其附录(如有);

　　3. 专用合同条款及其附件;

　　4. 通用合同条款;

　　5、工程检测与相关服务规范

　　6、已标价的工程量清单(如有)

　　7、图纸

　　8. 附录，即：

　　、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　　四、质量要求

　　按国家、省、市现行规范、标准和委托单位的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行，对招标人委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚。

　　五、检测项目负责人

　　检测项目负责人：

　　身份证号码：。

　　六、签约合同价与合同价格形式

　　签约合同总价为(大写)： (此报价已包括了实施和完成本项目的检测服务所需的检测项目清单费、技术服务费、检测修缮费、交通、通讯、保险、税费和利润)。

　　1、具体检测内容及抽检数量，详见招标文件;

　　2、合同价格形式为总价包干。

　　七、双方承诺

　　1. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定为乙方开展工程质量检测提供条件，并按本合同约定支付合同价款。

　　2. 乙方向甲方承诺：

　　(1)按照本合同约定提供工程质量检测报告与相关服务。

　　(2)按照法律规定及合同约定组织完成工程检测工作，不转包或违法分包。

　　3.甲方和乙方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、合同订立

　　1. 订立时间：年月日。

　　2. 订立地点：。

　　3、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　4、合同生效：本合同自生效。

　　5、本合同一式份，均具有同等法律效力，双方各执份。

　　甲方：乙方： (盖章)

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　法定代表人或其授权法定代表人或其授权

　　的代理人：(签字) 的代理人：(签字)

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　联系人：联系人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　电子邮箱：电子邮箱：

　　第二部分通用条件

　　1. 定义与解释

　　1.1 定义

　　除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施工程质量检测与相关服务的建设工程。

　　1.1.2 “工程质量检测”是指建设工程质量检测机构接受委托，依照国家有关法律、法规、规章和技术标准，对建设工程及其所使用的建筑材料、中间产品、设备、构配件的质量安全、使用功能等进行测试的活动。

　　1.1.3 “相关服务”是指工程质量检测机构受委托方的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、建造、保修、使用等阶段提供的服务活动。

　　1.1.4 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。

　　1.1.5 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。

　　1.1.6 “项目负责人”是指代表工程质量检测机构，全面负责履行本合同、主持项目工程质量检测工作的检测人员。

　　1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

　　1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方并在协议书中载明的签约酬金额。

　　1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。

　　1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“双方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。

　　1.1.11 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.1.12 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

　　1.1.13“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

　　1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程检测过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

　　1.2 解释

　　1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

　　1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

　　(1)协议书;

　　(2)中标通知书;

　　(3)专用条件及附录A、附录B;

　　(4)通用条件;

　　(5)投标文件。

　　双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

　　2. 乙方义务

　　2.1 乙方的工作范围和内容

　　2.1.1 乙方工作范围和内容在专用条件中约定。

　　2.1.2相关服务的范围和内容在附录A中约定。

　　2.2 工程质量检测与相关服务依据

　　2.2.1工程质量检测依据包括：

　　(1)适用的法律、行政法规及部门规章;

　　(2)与工程有关的标准;

　　(3)工程设计及有关文件;

　　(4)本合同及委托方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

　　双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工程质量检测依据。

　　2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

　　2.3 项目组成员

　　2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目组，配备必要的检测设备。项目组的主要人员应具有相应的资格条件。

　　2.3.2本合同履行过程中，项目负责人及重要岗位检测人员应保持相对稳定，以保证工程质量检测工作正常进行。

　　2.3.3乙方可根据工程进展和工作需要调整项目组人员。乙方更换项目组人员时，应以相当资格与能力的人员替换，乙方更换项目组其他检测人员，并通知委托方。

　　2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的检测人员：

　　(1)严重过失行为的;

　　(2)有违法行为不能履行职责的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能胜任岗位职责的;

　　(5)严重违反职业道德的;

　　(6)专用条件约定的其他情形。

　　2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目组工程质量检测人员。

　　2.4 履行职责

　　乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

　　2.4.1 在工程质量检测与相关服务范围内，甲方提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。

　　2.5 提交报告

　　乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交工程质量检测与相关服务的报告。

　　2.6 文件资料

　　在本合同履行期内，甲方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录等相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将工程质量检测有关文件归档。

　　2.7 使用委托人的财产

　　乙方无偿使用附录B中由甲方派遣的人员和提供的房屋、场地、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按专用条件约定的时间和方式移交。

　　3.甲方的义务

　　3.1 提供资料

　　甲方应按照附录B约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

　　3.2 提供工作条件

　　甲方应为乙方完成工程质量检测与相关服务提供必要的条件。

　　3.2.1 甲方应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、场地、设备，供乙方无偿使用。

　　3.2.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

　　3.3 委托方代表

　　甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应及时通知(含书面)乙方。

　　3.4答复

　　甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

　　3.5 支付

　　甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。

　　4. 违约责任

　　4.1 乙方的违约责任

　　乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

　　4.1.1 因乙方违反本合同约定给委托方造成损失的，乙方应当赔偿委托方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

　　4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿委托方由此发生的费用。

　　4.2 甲方的违约责任

　　甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

　　4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

　　4.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时，甲方应赔偿乙方由此引起的费用。

　　4.2.3 甲方未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外责任

　　因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

　　因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

　　5. 支付

　　5.1 支付货币

　　除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

　　5.2 支付申请

　　乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

　　5.3 支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。

　　5.4 有争议部分的付款

　　甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到甲方提交的支付申请书后7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

　　6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1生效

　　除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

　　6.2变更

　　6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

　　6.2.2变更估价原则

　　除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

　　(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定;

　　(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定;

　　(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

　　6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的检测工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。

　　6.2.4合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

　　6.2.5合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起检测与相关服务的数量、范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

　　6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费、工程量增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。

　　6.2.7因工程规模、检测范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。

　　6.3 暂停与解除

　　除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。

　　因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

　　解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在7天后发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将检测与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第4.1款约定的责任。

　　6.3.3 乙方在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内乙方仍未获得甲方应付酬金或甲方的合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第4.2.3款约定的责任。

　　6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

　　6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

　　6.4 终止

　　以下条件全部满足时，本合同即告终止：

　　(1)乙方完成本合同约定的全部工作;

　　(2)甲方与乙方结清并支付全部酬金。

　　7. 争议解决

　　7.1协商

　　双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

　　7.2调解

　　如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

　　7.3仲裁或诉讼

　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　8. 其他

　　8.1 外出考察费用

　　经甲方同意，检测人员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。

　　8.2咨询费用

　　经甲方同意，根据工程需要由乙方组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由甲方支付，支付时间在专用条件中约定。

　　8.3 守法诚信

　　乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

　　8.4 保密

　　双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

　　8.5 通知

　　本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

　　8.6 著作权

　　乙方对其编制的文件拥有著作权。

　　乙方可单独或与他人联合出版有关检测与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

　　第三部分专用条件

　　1. 定义与解释

　　1.2 解释

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

　　1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按第一部分第三条顺序。

　　2. 乙方义务

　　2.1 工程质量检测的范围和内容

　　2.1.1 工程质量检测范围如下第项所述：

　　1、见证取样检测

　　水泥物理力学性能检验、钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土检验、砂浆检验、简易土工检验、混凝土掺加剂检验、防水卷材检验、预应力钢绞线、锚夹具及组合件检验、沥青检验、沥青混合料检验、墙体材料(强度)检验、建筑装饰材料技术性能检验等检测项目。

　　2、节能检测

　　挤塑板、燃烧性能、网格布、电线、中空玻璃、遮阳系数、建筑门窗、保温砂浆、抗裂砂浆、墙体传热、外墙节能钻心等检测项目

　　3、地基基础工程检测

　　地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测、锚杆、锚索锁定力检测、静力、动力触探检测等检测项目。

　　4、主体结构工程现场检测

　　混凝土强度检测、砂浆强度检测、砌体强度检测、尺寸偏差、钢筋保护层厚度检测、混凝土构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测、变形观测、建筑门窗检测、结构粘结强度、锚栓和植筋检测、结构裂缝检测、混凝土缺陷检测等检测项目。

　　5、建筑幕墙工程检测

　　建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测、幕墙用型材强度检测、型材的镀(涂)层厚度检测、硅酮结构胶相容性检测、硅酮结构胶剥离粘结性检测等检测项目。

　　6、钢结构工程检测

　　钢结构焊接质量无损检测、钢结构防腐及防火涂装检测、钢结构节点检测、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测、钢结构的变形检测、钢材、钢铸件力学性能检测等检测项目。

　　7、室内环境检测

　　室内环境污染物、建筑材料、土壤中氡浓度等检测项目。

　　8、建筑物附属设备安装工程检测

　　建筑给水、排水及采暖工程(水压试验)、建筑电气工程(绝缘电阻、接地电阻)、通风与空调工程等检测项目。

　　2.1.2 工程质量检测工作内容还包括：。

　　(如乙方缺少某些特殊的分项工程的检测资质，允许乙方将此类分项工程的检测服务分包给具有相应资质的检测机构进行检测，费用由乙方自行承担)

　　2.2 工程质量检测与相关服务依据

　　2.2.1 工程质量检测依据包括：

　　按国家、省、市现行规范、标准和委托单位的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行。

　　2.2.2 相关服务依据包括：

　　2.3检测项目负责人

　　2.3.1 乙方检测总负责人为：

　　各检测项目组负责人为：

　　2.3.2 总负责人的职责：

　　检测项目组负责人的职责：

　　2.3.3检测总负责人和各检测项目组如有变更，乙方应提前7天通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人的资格、管理经验等资料。继任总负责人或检测项目组负责人继续履行2.3.2项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换总负责人和项目组负责人。乙方擅自更换总负责人和项目组负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

　　2.3.4 甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的检测总负责人或检测项目组负责人。通知中应当载明要求更换的理由。乙方应在接到更换通知后14天内向甲方提出书面的改进报告。甲方收到报告后仍要求更换的，乙方应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的总负责人或检测项目组负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任总负责人或检测项目组负责人继续履行2.3.2项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换总负责人或检测项目组负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

　　2.5 提交报告

　　乙方应提交报告的种类、时间和份数：自接所对应的工程质量检测项目之日起 3-7 天(含出检测报告的时间)，具体时间安排以对应工程项目监理通知为准。份数4份。

　　2.7 使用甲方的财产

　　由甲方无偿提供的房屋、场地、设备的所有权属于：无提供。

　　乙方应在本合同终止后天内移交甲方无偿提供的房屋、场地、设备。移交的时间和方式为：。

　　3. 甲方义务

　　3.3甲方代表

　　甲方代表为：。

　　3.4 答复

　　甲方同意在 10 天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

　　4. 违约责任

　　4.1 乙方的违约责任

　　4.1.1乙方赔偿金额按下列方法确定： (由甲乙双方签订合同时明确)

　　4.2 甲方的违约责任

　　4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法确定：

　　(由甲乙双方签订合同时明确)

　　5. 合同价格、计量与支付

　　5.5合同价格形式：总价包干。

　　5.6预付款：无

　　5.8检测进度款支付

　　支付次数支付时间支付比例支付金额(万元)

　　首付款

　　第二次付款

　　第三次付款

　　最后付款

　　5.9支付账户

　　6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1 生效

　　本合同生效条件：①合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。②合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。③本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。。

　　7. 争议解决

　　7.2 调解

　　本合同争议进行调解时，可提交 ①、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向合同签订地法院起诉。②、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担;服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。③诉讼期间，本合同继续履行。本合同签订地为钟山县进行调解。

　　7.3 仲裁或诉讼

　　合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

　　(1)提请仲裁委员会进行仲裁。

　　(2)向人民法院提起诉讼。

　　8. 其他

　　8.2 咨询费用

　　委托方应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。

　　8.4 保密

　　甲方申明的保密事项和期限：。

　　乙方申明的保密事项和期限：。

　　第三方申明的保密事项和期限：。

　　8.6著作权

　　乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料的限制条件：

　　。

　　9. 补充条款

　　。

　　附录A 相关服务的范围和内容

　　A-1

　　A-2 其他(专业技术咨询、外部协调工作等)：

　　。

　　附录B 甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　B-1 甲方派遣的人员

　　名称数量工作要求提供时间

　　1. 工程技术人员

　　2. 辅助工作人员

　　3. 其他人员

　　B-2 甲方提供的房屋、场地

　　名称数量面积提供时间

　　1. 设备用房

　　2. 样品用房

　　3. 设备场地

　　B-3 甲方提供的资料

　　名称份数提供时间备注

　　1. 工程设计及施工图纸

　　2. 施工资料

　　3. 监理资料

　　其他文件

　　B-4 甲方提供的设备

　　名称数量型号与规格提供时间

　　1. 办公设备

　　2. 交通工具

　　3. 水

　　4. 电

　　5. 照明

　　6. 爬梯

　　B-5甲方负责修复乙方为实施检测工作所必需对工程进行破拆的部位。

　　B-6甲方负责修筑乙方车辆在检测场地内为实施检测工作所必需的简易道路。

　　B-7甲方负责在检测场地内提供为乙方实施检测工作所必需的工作环境(含检测工作面、水电条件等)。

　　B-8乙方与甲方约定的其他内容：。

广州市建设工程石材供料合同篇15

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建筑工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：路基槽下处理80cm 30cm灰土 16cm水稳 7cm油面及

　　水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。

　　资金来源：财政资金

　　二、工程承包范围

　　承包方式：承包人包工包料

　　承包范围：以发包人提供的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：159天

　　从20xx年4月10日开始施工，至20xx年9月15日竣工完成。

　　四、质量标准

　　1. 工程质量标准：合格

　　2. 工程必须严格按照施工图纸及发包人要求施工，认真遵循现行操作规程、施工规范及国家有关验评标准，不得偷工减料。接受工程建设质量

　　3. 工程完工后一个月内，承包人负责将施工资料整理成册，并一式两份交与发包人，否则由承包人支付竣工资料保证金。

　　五、合同价款及付款方式

　　合同总价(大写)：

　　1. 北环路：壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二标段、

　　2. 孔西路至马营桥段(马营路)：壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角

　　三标段马营路外购土款：15元/m345117 m3=676755元)

　　付款方式：1.路基工程完工后，经验收合格，付合同总价的30%;油面

　　2.工程款必须打入乙方指定账户，否则视为工程款未到帐。

　　六、机械设备及其他要求

　　1.摊铺设备：摊铺机采用ABG，双钢震动轧路机或同级别摊铺设备。

　　2.水稳碎石必须采用厂拌。

　　3.灰土拌合必须使用灰土拌和机。

　　4.标志、标线、标牌由公路处指定厂家制作。

　　5.工程设计中线、设计高程等发包人按线路实际情况在设计图纸的

　　6.单项签证变更造价超过万元(不含5万元，以财政最后审核为准)可以调整，否则不予调整。

　　7.承包人应建立健全安全生产和文明施工制度，发生的人员伤亡事故及其他安全事故损失均与发包人无关。

　　8.发包人派出的监理人员监督和检查工程质量、进度，监理人员做出的指令，承包人应予执行。

　　七、发包人完成下列工作：

　　1.20xx年4月10日前办理土地征用、拆迁工作、平整场地等工作，使施工现场具备施工条件。

　　2.20xx年4月10日前协调施工所需水、电、通讯线路的接驳。

　　3.20xx年4月10日前协调处理施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

　　八、承包人完成工作：

　　20xx年4月15日前完成施工现场办公和生活的房屋设施的建设。

　　九、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承

　　十、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款，履行本合同所约定的全部义务。

　　十一、违约责任

　　1. 因承包人原因不能按合同工期竣工的，每推迟一天扣合同总价额的千分之一。

　　2. 因承包人原因造成工程质量达不到约定标准，由承诺人无条件修复，如因此造成合同延期的按本条第1款执行。对由此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。

　　十二、其他

　　1. 本合同相关招投标文件、适用的技术规范和标准、设计图纸、质量保修书等均为本合同组成部分。本合同未尽事宜双方可作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2. 本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成由沧州仲裁委员会仲裁解决。

　　3. 本合同订立时间：20xx年4月8日

　　4. 发包人、承包人约定合同自双方签字签章后生效。

　　5. 本合同订立地点:南大港管理区

　　6. 本合同一式四份，发、承包人各执一份，送财政局、建设局各备案一份。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章) 地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：

　　传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱：

广州市建设工程石材供料合同篇16

　　甲方：_________　　乙方：_________　　双方经充分协商，达成如下协议：　　

　　第一条总则　　

　　一、井位　　

　　1.钻井施工地点：_________；　　

　　2.地形图：_________；　　

　　3.井位设计图：_________；　　

　　4.地层构造图：_________.　　

　　二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。　　

　　三、井别：_________.　　

　　四、钻井口数：_________.　　

　　五、井深结构：_________.　　

　　六、质量：　　

　　1.井身质量合格率_________，　　

　　2.固井质量合格率_________.　　

　　七、价格　　

　　1.调整井单价_________元米，合计金额_________元　　

　　2.开发井单价_________元米，合计金额_________元　　

　　第二条工程期限本合同钻井工程自________年____月____日开钻至________年____月____日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；　　

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；　　

　　二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；　　

　　三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。　　

　　第三条钻前准备　　

　　一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。　　

　　二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。　　

　　三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。　　

　　第四条工程款结算　　

　　一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。　　

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额_________元的百分之_________一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。　　

　　第五条施工与设计变更　　

　　一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。　　

　　二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；　　

　　1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。　　

　　2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。　　

　　3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。　　

　　三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。　　

　　四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。　　

　　五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完____区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。　　

　　第六条完井验收、结算与保修　　

　　一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。　　

　　二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。　　

　　三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。　　

　　四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_________元计算。　　

　　五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。　　

　　六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。　　

　　第七条奖励、惩罚与仲裁　　

　　一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产　　创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_________‰给乙方奖励。　　

　　二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。　　

　　三、合同纠纷的解决方式。　　

　　第八条工伤事故　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。　　

　　第九条附则　　

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。　　

　　二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。　　

　　第十条合同附件(略)　　

　　一、钻井施工图纸；　　

　　二、地形图；　　

　　三、井位设计图；　　

　　四、地层构造图；　　

　　五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件_________份。　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________　　负责人(签字)：_________负责人(签字)：_________　　________年____月____日________年____月____

广州市建设工程石材供料合同篇17

　　接受劳务方（甲方）：____________________________　　提供劳务方（乙方）：____________________________　　依照《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。　　

　　第一条工程项目　　

　　一、工程名称：　　

　　二、工程地点：　　

　　三、劳务承包工程范围及工作内容（见附表1）　　

　　四、工期________年____月____日开工，________年____月____日竣工。　　

　　五、承包劳务费用________元。（见附表1）　　

　　六、乙方投入工种及人数________人。　　

　　第二条工程结算　　

　　第一个月预支生活费，按当月实际进场人数每人100元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的经甲方和监理验收合格工程量结算，按比例扣除保修金（结款额度不超过已完成量的80%）。工程竣工验收合格后，予以结算。　　

　　第三条工程质量　　甲方根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-和相关文件组织验收，乙方按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。　　

　　第四条安全生产　　

　　一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产用品，乙方经检查方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，由乙方负全部责任。　　

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽、工作服和电焊手套。　　

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负全部责任。　　

　　第五条生活管理　　

　　一、乙方工人进场后，由甲方提供住宿，生活用品乙方自备，生活用液化气由甲方按定量提供。　　

　　二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，医疗费用由乙方负责。　　

　　第六条材料供应管理　　乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。　　

　　第七条施工机具及耗材　　

　　一、乙方自备所有用到的工具和设备，保证使用需要。　　

　　二、甲方提供电线并提供焊条、电锤头、锯片等消耗品。　　

　　三、对甲方负责供应的用具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。　　

　　四、施工需用的中、小型机械，一台机械应配备一名操作工持有相关上岗证）。　　

　　五、乙方自备所有水钻钻头，保证使用需要。　　

　　第八条现场管理　　

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。　　

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施。　　

　　三、承包劳务人员要保持相对稳定，出入施工现场要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不准合同外人员出入现场和住宿。　　

　　第九条违约责任　　

　　一、乙方承包的劳务项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到以上约定验收标准，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。　　

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。　　

　　三、乙方必须按期保质保量完成工程内容，否则每逾期一天，应偿付给甲方按承包工程劳务费1%的逾期违约金。　　

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。　　

　　五、由于本合同为包总量合同，除甲方原因外的各种原因造成的怠工和一些不可预见的5个工日以下的怠工，由乙方承担其费用。　　

　　第十条附则　　

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。可向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。　　

　　二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。　　

　　三、双方商定的其他条款：　　

　　第十一条合同附件及有效期　　

　　一、合同附件：　　

　　1.附表1；　　

　　2.安全协议　　

　　二、本合同自双方盖章（签）之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。　　接受劳务方：________________________　　________年____月____日　　提供劳务方：________________________　　________年____月____日

广州市建设工程石材供料合同篇18

　　合同编号：____________

　　贷款方：_________

　　借款方：_________

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途_____________________________________________________________________________________________。

　　第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币_____元。预计用款为___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元。

　　第四条借款期限借款方保证从___年___月起至___年___月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方：_____贷款方：_____

　　负责人：_____负责人：_____

　　地址：_____地址：_____

　　签约日期：________签约地点：________

广州市建设工程石材供料合同篇19

　　建设工程合同范文

　　根据本保证书，我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人)，和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。

　　根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。

　　根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。

　　兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。

　　否则仍保持完全有效。

　　但所签合同条款，或对工程的实施。

　　完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。

　　但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：

　　收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。

　　代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)

　　以_____的资格以_____的资格

　　在(证明人)证明下在(证明人)证明下

　　签于一九九_年_月_日签于一九九_年_月_日

广州市建设工程石材供料合同篇20

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　借款方在____年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守___号临时借款协议外，特签订本年度合同。

　　第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币(大写)____元，用于__建设工程，不得挪作他用。预计分季用款：一季____元;二季____元;三季____元;四季____元。

　　第二条贷款利率为年息___%，计算复利。

　　第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

　　第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　时间：__________

广州市建设工程石材供料合同篇21

　　1.在研究了上述项目第合同段的招标文件(含补遗书第________号—第________号)和考察了工程现场后，我们愿意以人民币(大写)________________元(元)的投标总价，或根据上述招标文件核实后确定的另一金额，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

　　2.第合同段由k+至k+，长约________km，设计等级为高速公路，路面主要采用沥青混凝土路面。有立交________处;特大桥________座，计长________m;大中桥________座，计长________m;隧道________座，计长________m，以及其它构造物工程等。

　　3.如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后，在本投标书附录内写明的开工期内开工，并在个月的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求，该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。

　　4.如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额，提交履约担保。

　　5.我们同意在从规定的开标之日起70天的投标文件有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

　　6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

　　7.我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

　　8.随同本投标书，我们出具金额为人民币50万元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件;或在接到中标通知书后的28天内未能或拒绝签订合同协议书;或未能提交履约担保，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。

　　投标人地址：_________________

　　邮编：_________________

　　投标人：_________________

　　(全称)(盖章)电话：_________________

　　法定代表人或其授权的代理人传真：

　　_________________(职务、姓名)(签字)

　　日期：________年________月________日

广州市建设工程石材供料合同篇22

　　甲方：(以下简称甲方)　　乙方：(以下简称乙方)装修公司　　依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：　　

　　一、工程概况及承包方式　　

　　1、工程名称：　　

　　2、工程地点：　　

　　3、工程承包方式：包工包料　　

　　4、工程概况：建筑面积平方米。　　

　　二、工程装修内容　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程　　

　　三、工程造价　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;　　工程造价为：元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)　　

　　四、工程期限　　工程开工日期：________年____月____日　　工程竣工日期：________年____月____日　　

　　五、质量要求　　按国家建设部行业标准G7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。　　

　　六、付款方式　　

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的　　

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的　　

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的　　

　　4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。　　

　　七、双方责任　　

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。　　

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。　　

　　八、其它事宜　　经甲乙双方商定做出如下协议：　　

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。　　

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)　　

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。　　

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。　　

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。　　

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。　　甲方单位名称：乙方单位名称　　(盖) (盖)　　法人代表：法人代表：　　委托代理人：委托代理人：________年____月____日

广州市建设工程石材供料合同篇23

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　协议标的：甲方位于“_________”的居室，以下简称标的。经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号：_________，以下简称《装修合同》)中的未尽事宜，签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。

　　1.施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。

　　2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。

　　3.乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。

　　4.乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。

　　5.安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。

　　6.有违反以上第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。

　　7.如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不当造成人员伤亡的，甲方不负任何责任。

　　9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必须在运抵标的居室时当场由甲方，乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收，由甲方认可签字后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符，乙方必须采取更换，补救措施。

　　10.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料，甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性，如果发现系假冒伪劣材料，乙方必须更换为合同中标定的产品，并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任，甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度，乙方可以向材料供应商追究相应的责任。

　　11.由于乙方提供材料质量、规格等原因，造成工程质量出现问题时，乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补，如不能弥补，乙方须以其他方式补偿乙方，甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;由于乙方提供材料质量，规格等原因，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。

　　12.由乙方购买的材料，乙方承诺对其质量负责，并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下，因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失，乙方应负全部责任。

　　13.对于乙方在《装修合同》中约定的材料，因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室，乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料，且必须经过甲方的签字同意。

　　14.甲、乙方提供的材料进入标的居室后，乙方必须在适当的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的，乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。

　　15.乙方无权擅自更换甲方提供的材料，如果发现问题应及时向甲方提出，甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，之后因工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由，拒绝修理或赔偿。

　　16.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失，乙方负责赔偿。

　　17.《装修合同》附件中，所有的_________改为_________(_________厚)，每张板(均为标准尺寸_________215;_________)补交_________元的材料费，金额按实际工程量结算。

　　18.乙方必须在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。

　　19.进行施工工程前，乙方和其设计师应当就设计思路，工程要点对工长、工人进行培训。　　20.开始施工后，乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况，至少每三天到甲方标的居室检查工程情况，并作书面登记。乙方质检人

　　甲方：______

　　乙方：______

　　日期：______

广州市建设工程石材供料合同篇24

　　甲方：(建筑单位)

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：(承建单位)

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　(1)厂房A—5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积15160.6㎡;

　　(2)厂房B—5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积8851.82㎡;

　　(3)旧宿舍在原有楼层上加二层;

　　暂定厂房A、B，宿舍加层建筑层水平投影面积约25000㎡，合总价2100万，(每平方米以850元计价，如与报建合同不符以本合同为准)工程完成建筑层水平面积大于25000㎡的面积按每平方米850元计价。

　　工程名称：东莞市佳达包装材料有限公司建设工程

　　工程项目：厂房A、B、宿舍加层(不包括原有宿舍装修)

　　工程地点：东莞市凤岗镇天堂围西旺工业区佳达工业园

　　开工期限：自开工日起300个晴天，不包括节假日，工程在期限内未能完工，如未超出一个月不奖不罚。

　　第二条付款方式

　　1、厂房A、B、宿舍加层，甲方在工程开工前后至工程完工支付工程款1600万到乙方账户，余款500万元在工程完成日起后36个月内每月平分支付(即按每月付款138800元不等给乙方，每月15日前至少支付138800元)。

　　乙方指定账户，开户名：邓康强，开户行：东莞农村商业银行凤岗支行，账户：

　　2、1600万工程款在开工前甲方需要支付乙方订购钢材费用360万元、商品混凝土费用200万元(开工三天前)、工程其他材料费用100万元。开工后完工前按照进度支付宿舍建筑费用85万元、门窗工程费用100万元(分两期，其中窗框工程50万元，窗肉工程50万)、外墙装饰工程费用50万元、工程完工代支工人工资65万元。剩余工程款640万元按照每层梁板混凝土浇捣完，按进度比例付款乙方(即厂房A每层梁板混凝土浇捣完付80万元，厂房B每层梁板混凝土浇捣完付48万元)

　　第三条建筑材料标准：

　　1、厂房A、B内地台浇捣C20混凝土10CM厚。

　　2、厂房A、B首层地面分格原色水泥水磨石，楼面分格原色水泥金刚砂。

　　3、宿舍加层楼面水泥砂浆铺贴500-500陶瓷地砖。

　　4、卫生间楼地面水泥砂浆铺贴陶瓷防滑地砖。

　　5、厂房A、B楼梯休息台平面及楼梯踏步级水泥沙浆，铺贴每平方米100元以内的大理石决料。

　　6、厂房A、B、宿舍加层楼地面的踢脚线用600-600的地板砖割成5块，120MM长条砖粘贴。

　　7、厂房A、B卫生间墙面用250-400每块约1.5元的瓷片粘贴2.2M高，加层宿舍卫生间粘贴至板底。

　　8、厂房A、B、宿舍加层所有内墙抹灰找平压干刮腻子。

　　9、厂房A、B、宿舍加层所有天栅底梁柱面不可抹灰，只用刮腻子。

　　10、厂房A、B、宿舍加层外墙水泥沙浆抹底灰，面粘贴每平方米16元的纸皮砖。

　　11、厂房A、B楼梯扶手用304型厚1.0的不锈钢材料制安。

　　12、厂房卫生间门用铝材料制安。

　　13、铝窗用雄业牌白铝白玻，玻璃5MM材料制安。

　　14、层面防水按二布三油铺贴。

　　第四条其他事项

　　1、甲方责任

　　(1)、天然基础检测费由甲方支付。

　　(2)、10万元以上的城建押金由甲方支付。

　　(3)、城建基础设施费，建筑监督部门放线费由甲方支付。

　　(4)、静压桩检测费由甲方支付。

　　2、乙方责任

　　(1)、10万元以下城建押金由乙方支付。

　　(2)、工程公司管理费、建筑工程税金，工人社保，费用，工地工程用水用电费由乙方支付。

　　(3)、静压桩工程费由乙方支付。

　　(4)、乙方包括厂房A、B化粪池建造，楼层内排污、排水安装，但是不包厂区内排污、排水管道及设施，不包防雷设施工程，不包水电安装工程。

　　(5)、工程完成竣工后期如楼板产生裂痕，由乙方负责补修及费用，但甲方不可扣减工程款。

　　第五条违约责任

　　1、由于甲方的原因导致工程款不按时支付或停工，甲方应赔偿乙方因停工所造成的损失。(按照每名工人150元一天、材料涨价所造成的损失计算)

　　2、甲方未按照约定在工程完成日起后36个月内每月平分支付500万元余款，若有拖欠则按照应付款的千分之五每天加收滞纳金。

　　3、甲乙双方违反本协议的规定履行自己的义务，视为违约，守约方有权要求违约方赔偿损失并解除合同或者要求继续履行合同。

　　第六条争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，有权依法向人民法院起诉。

　　第七条未尽事宜

　　工程建设过程中，发生的不可预算的其他事项，由甲乙双方协商另签补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同经双方认可，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起发生法律效力。

　　甲方：(签章)乙方：(签章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

广州市建设工程石材供料合同篇25

　　上诉人(一审被告)：_________________甲公司(原达州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____号_____楼

　　法定代表人：_________________黄__________执行董事

　　被上诉人(一审原告)：_________________万__________、男、汉族、__________年_____月_____日出生

　　身份证号：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____号_____栋_____单元_____楼_____号

　　被上诉人(一审被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________号

　　法定代表人：_________________刘__________总经理

　　上诉请求：_________________

　　1、撤销成都市青羊区人民法院(20__)青羊民初字第__________号《民事判决书》。

　　2、依法改判上诉人甲公司对万__________的工程款不承担连带支付责任。

　　3、判令本案一审、二审诉讼费由被上诉人万__________、被上诉人乙公司共同承担。

　　上诉人于年月日收到成都市青羊区人民法院(20__)青羊民初字第__________号《民事判决书》，上诉人对该判决不服，现提起上诉。

　　上诉人“甲公司“认为：_________________我单位从没有参与过“达州市__________路立交桥、__________桥美化、亮化工程的施工，亦没有从被上诉人“乙公司”处承接过该工程;也从未以被上诉人“乙公司”的名义与达州市建设局签订《建设工程施工合同》，更没有将前述工程交由被上诉人万__________组织施工。而一审法院却无视事实真相，错误的认定上诉人从被上诉人“乙公司”处承接了__________桥工程，并交由被上诉人万__________组织施工，实属事实不清，证据不足，认定错误。其理由有三：_________________

　　一、达州市“__________街整治工程”与“__________路立交桥、__________桥亮化、美化工程”是风马不相及的两件事情。而一审法院却以“__________街整治工程”的《联营合同》错误的认定万__________以“达州__________公司”名义承接了“__________路立交、__________桥亮化、美化”工程.这纯属张冠李戴，不讲事实。

　　年月日，上诉人作为甲方与作为乙方的万__________签订了一份关于__________街整治工程的《施工联营合同》是实。该合同约定：_________________乙方以甲方名义进行承包施工，工程名称为__________街整治工程。后来，由于没能中标，该合同自然终止，没能履行。至于同年10月被上诉人“乙公司通川分公司”与达州建设局签订了关于__________路立交、__________桥亮化、美化工程的《建设工程施工合同》，并由万__________实际组织施工,这与“达州__________公司”则没有任何关联。因为，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________桥亮化、美化并非__________街亮化、美化。两者怎么会是同一件事，同一个工程呢?只不过__________街在地理位置上与__________大桥引桥形成十字交叉而已。显然，一审法院的认定牵强附会，缺乏根据，不能成立。

　　二、一审判决认定年月日万__________同“乙公司”、“甲公司”进行了结算。这也是毫无根据的。首先，万__________同“达州__________公司”既没有转包、分包合同、协议，又没有结算书依据，哪来的工程结算呢?其次，庭审中万__________虽然提供一份《建设工程造价预(结)算书》复印件，却称拿不出原件，仅说原件在建设局。为什么施工单位没有结算书原件呢?这可能吗?况且，这只是张封面没有具体的结算内容。同时，既没有发包建设单位建设局盖章，也没有承包单位“乙公司”盖章，仅仅在“施工(编制)单位”一栏，有“四川__________建筑工程有限公司第一项目部”公章，该栏的旁边有“达州__________公司”公章，而万__________在上面仅是技术负责人，并非项目经理或承包人。众所周知，工程竣工造价结算，是发生在建设发包单位同施工承包单位之间，而这份结算书却不是。如果是转包结算，那么“乙公司”应有签字和盖章。为什么没有?如果是内部分包结算，那为什么不是万__________同“达州__________公司”结算，而又是“达州__________公司”同“盛龙建司第一项目部”结算?既然是万__________个人没有资质需打“达州__________公司”牌子，那为什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有资质为何还打“达州__________公司”牌子?再则，工程造价一栏为865666元，而一审认定工程总结算价为752700元，称扣除“乙公司”垫支拆迁费112966元。而事实上，标底物__________大桥主桥只是亮化、美化;引桥只是路面改造，均不涉及拆迁，哪来扣拆迁费呢?凡此种种，疑点重重。怎么能采信成为有效证据呢?毫无疑问，这是一份重复复印嫁接“达州__________公司”公章的伪造证据。一审法院却不加认真核实审查，主观武断的认为上诉人甲公司与被上诉人万__________进行了关于__________桥亮化、美化工程的结算，因此认定万__________确是以上诉人甲公司的名义从被上诉人处承接了__________桥亮化、美化工程，这种做法于法无据。

　　三、一审法院仅凭“乙公司”诉讼代理人前后矛盾的陈述就认定“乙公司”将工程交“达州__________公司”承建，“达州__________公司”又分包一部分给万__________承建。明显违背《民事诉讼证据规则》。

　　根据《民事诉讼证据规则》第七十四条规定：_________________“诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。”显然，“乙公司”代理律师虽在第一次庭审有前述陈述，但第二次又否认。同时，本案有其他证据足以证实“达州__________公司”并未介入该工程。除上列证据外，还有“乙公司”给建设局出具的《收款证明书》称“乙公司”欠万__________、李__________民工工资。既然是“达州__________公司”与万__________发生的分包关系，那既是“达州__________公司”欠万__________的工程款，“乙公司”就不会说自己欠万__________的民工工资。因而，一审判决对这一事实的认定显然不能成立。

　　综上所述，一审判决无视本案事实真相，将与上诉人甲公司根本无关的__________桥亮化、美化工程强行认定在上诉人身上，并以一份施工内容与__________桥亮化、美化工程完全截然不同的《联营合同》来认定为是上诉人与被上诉人万__________之间的关于__________桥亮化、美化工程约定的依据，同时，在上诉人及被上诉人乙公司对本案唯一与上诉人有关的一份无法与原件核对的证据复印件的真实性存在极大异议的情况下，冒然判定由上诉人与被上诉人乙公司向被上诉人万__________承担连带支付责任的做法，实属认定事实错误，没有任何法律依据，应予改判。请二审法院查明本案事实，依法作出公正判决，以维护上诉人之合法权益。

　　此致

　　成都市中级人民法院

　　上诉人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

广州市建设工程石材供料合同篇26

　　工程项目名称：_________________________________

　　甲方(发包单位)：_____________________________

　　乙方(承包单位)：_____________________________

　　为了规范建设市场，在工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________________有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：

　　一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

　　二、甲方及其工作人员应做到

　　(一)向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

　　(二)对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，出给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

　　(三)甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意;在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　(四)甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　(五)甲方工作人员(含家属、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

　　(六)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交;不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

　　(七)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

　　(八)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

　　(九)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

　　(十)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

　　三、乙方及其工作人员应当做到

　　(一)乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

　　(二)乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定)，按时出席甲方召集的有关会议。

　　(三)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

　　(四)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

　　(五)乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

　　(六)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

　　工程项目名称：_________________________________

　　甲方(发包单位)：_____________________________

　　乙方(承包单位)：_____________________________

　　一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

　　二、甲方及其工作人员应做到

　　(一)向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

　　(四)甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　(五)甲方工作人员(含家属、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

　　(七)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

　　(八)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

　　(九)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

　　(十)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

　　三、乙方及其工作人员应当做到

　　(一)乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

　　(二)乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定)，按时出席甲方召集的有关会议。

　　(三)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

　　(五)乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

　　(六)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

　　工程项目名称：_________________________________

　　甲方(发包单位)：_____________________________

　　乙方(承包单位)：_____________________________

广州市建设工程石材供料合同篇27

　　发包人（全称）：__________________

　　承包人（全称）：__________________

　　根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

　　工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________________________，建设工程施工承包合同范本。

　　2、工程地点：___________________________。

　　3、工程立项批准文号：__________________。

　　4、资金来源：___________________________。

　　5、工程内容：___________________________。

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

　　6、工程承包范围：

　　_____________________________________________。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：_________年_________月_________日。

　　计划竣工日期：_________年_________月_________日。

　　工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合___________________________标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1、签约合同价为：