玻璃幕墙施工承包合同

玻璃幕墙施工承包合同

玻璃幕墙施工承包合同（通用10篇）

玻璃幕墙施工承包合同 篇1

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

　　第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

　　1.1 工程范围：

　　“城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

　　1.2 工程单价：

　　(详见后附报价书之报价明细表)

　　1.3 工程数量及总价合计：

　　(详见后附报价书之工程报价总表)

　　1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

　　1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

　　第二条：工程用料

　　2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

　　2.2 铝合金型材：

　　均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

　　2.3 硅酮结构胶及密封胶：

　　选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

　　2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

　　2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。

　　第三条：付款方式

　　3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款;

　　3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;

　　3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

　　3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

　　第四条：甲乙双方责任

　　4.1 甲方责任：

　　4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;

　　4.1.2 办理施工许可证;

　　4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

　　4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

　　4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

　　4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

　　4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

　　4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收;

　　注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

　　4.2 乙方责任：

　　4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

　　4.2.2严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果;

　　4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过;

　　4.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款;

　　4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;

　　4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

　　4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　第五条：工期

　　5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

　　5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。

　　5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

　　5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和

　　内容变化;

　　5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

　　5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;

　　5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;

　　5.3.5 其它非乙方原因的停工;

　　5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

　　第六条：工程质量

　　6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。

　　6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

　　6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

　　第七条：设计变更

　　7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

　　7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

　　第八条：竣工、结算与保修

　　8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

　　8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

　　8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

　　第九条:工程停建或缓建

　　9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

　　9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

　　第十条：其它

　　10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

　　10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。

　　10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

　　10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方: 乙方:

　　法人代表： 法人代表：

　　银行账号： 银行账号：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　地址： 地址：

　　年 月 日

玻璃幕墙施工承包合同 篇2

　　乙方(承包方)：甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：____市盘旋路

　　三、工程承包内容及范围：

　　1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。

　　2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。

　　四、工程工期：

　　1、开工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日工程总日历天数：30天

　　2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;

　　五、工程质量及材料要求：

　　1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一点罚款50元。

　　2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或不整改。

　　3、如某部位存在严重问题，须返工的罚款3000元。

　　4、若返工造成延误工期的除按上述第4条罚款外，如对下道工序的工种造成停工，停工的工人人工费由乙方赔偿。

　　六、工程价款：伍佰伍拾元平方米;(：550元2)(按实际面积进行结算)

　　七、工程价款的拨付及结算方式：

　　1、工程款的支付：

　　1)、乙方施工人员及型材全部进场后由业主付三万元工程款

　　2)、全部工程安装完成验收合格后由业主付至全款的95%，留5%作为工程质保金。

　　2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用;如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于1000元的不予增加工程款，人工费大于1000元的由现场管理人员确认签字后按预算定额直接费进行结算，不计取任何其他费用。

　　八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

　　3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可，否则不得使用。

　　5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　九、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交f玻璃幕墙工程施工分包合同范本来自网:.g.ced底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　十、乙方责任：

　　1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。

　　3、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。

　　5、乙方必须将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。

　　6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。

　　7、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续

　　8、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必须按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。

　　9、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　10、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。十

　　一、违约责任：

　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息;

　　(2)因甲方原因延误工期超过____日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误____日，应向甲方支付本合同总价款0.5%的违约金;

　　(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失;(

　　3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付合同总价款2%的违约金，如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十

　　二、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。十

　　三、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。十

　　四、本合同一式两份自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。甲方(签章)：乙方(签章)：工程负责人现场负责人：工程负责人：地址：地址：电话：电话：________年____月____日________年____月____日玻璃幕墙施工承包合同范本二建设单位：施工单位：____日期：施工合同书建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《____市碧园公寓

　　b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

　　第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

　　1.1工程范围：____市碧园公寓

　　b、c栋建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：c4

　　2、c3

　　9、c4

　　1、c6

　　3、c63

　　a、c6

　　4、c5

　　3、c5

　　4、c7

　　2、c65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

　　1.2工程单价：(详见后附报价书之报价明细表)

　　1.3工程数量及总价合计：(详见后附报价书之工程报价总表)

　　1.4此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

　　1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

　　第二条：工程用料

　　2.1玻璃：幕墙的玻璃采用东莞XX公司产的6厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

　　2.2铝合金型材：均选用佛山XX公司产的6063-5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。

　　2.3硅酮结构胶及密封胶：选用郑州XX厂产的f811硅酮结构胶及f889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

　　2.4幕墙开启配件：国产优质七字执手。

　　2.5钢件：国产优质235b钢型材。

　　第三条：付款方式

　　3.1铝合金型材、钢件进场后____日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为

　　第一次工程进度款;

　　3.2铝合金型材、钢件安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.3玻璃安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;

　　3.4验收合格后三____日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起________年保修期满后，____日内一次性付清。

　　3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

　　第四条：甲乙双方责任

　　4.1甲方责任：

　　4.1.1提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;

　　4.1.2办理施工许可证;

　　4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

　　4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

　　4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

　　4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

　　4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

　　4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收;注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

　　4.2乙方责任：

　　4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

　　4.2.2严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果;

　　4.2.3编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过;

　　4.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款;

　　4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;

　　4.2.6作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

　　4.2.7提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　第五条：工期

　　5.1开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

　　5.2施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。

　　5.3工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

　　5.3.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化;

　　5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

　　5.3.3由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;

　　5.3.4甲方不按合同规定支付工程款;

　　5.3.5其它非乙方原因的停工;

　　5.4以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

　　第六条：工程质量

　　6.1工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的合格标准，争创优良工程。

　　6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

　　6.3工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

　　第七条：设计变更

　　7.1甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

　　7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

　　第八条：竣工、结算与保修

　　8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

　　8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从

　　第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

　　8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

　　第九条:工程停建或缓建

　　9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

　　9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

　　第十条：其它

　　10.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

　　10.2履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。

　　10.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

　　10.4本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　10.5本合同正本一式两份,双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。

　　甲方:乙方:

　　法人代表:法人代表：

　　(或委托代理人):(或委托代理人):

　　开户银行:开户银行:

　　帐号:帐号:

　　电话:电话:

　　传真:传真：

　　地址:地址:

　　邮编:邮编:

玻璃幕墙施工承包合同 篇3

　　建设单位：

　　施工单位：

　　日 期：

　　施 工 合 同 书 建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

　　第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1 工程范围：

　　“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

　　1.2 工程单价：

　　(详见后附报价书之报价明细表)

　　1.3 工程数量及总价合计：

　　(详见后附报价书之工程报价总表)

　　1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

　　1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

　　第二条：工程用料 2.1玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

　　2.2 铝合金型材：

　　均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。

　　2.3 硅酮结构胶及密封胶：

　　选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

　　2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

　　2.5 钢件：国产优质q235b钢型材。

　　第三条：付款方式 3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款;

　　3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;

　　3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

　　3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

　　第四条：甲乙双方责任 4.1 甲方责任：

　　4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;

　　4.1.2 办理施工许可证;

　　4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

　　4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

　　4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

　　4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

　　4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

　　4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收;

　　注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

　　4.2 乙方责任：

　　4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

　　4.2.2严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果;

　　4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过;

　　4.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款;

　　4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;

　　4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

　　4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　第五条：工期 5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

　　5.2 施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。

　　5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

　　5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化;

　　5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

　　5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;

　　5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;

　　5.3.5 其它非乙方原因的停工;

　　5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

　　第六条：工程质量 6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。

　　6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

　　6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

　　第七条：设计变更 7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

　　7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

　　第八条：竣工、结算与保修 8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

　　8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

　　8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

　　第九条:工程停建或缓建 9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

　　9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

　　第十条：其它 10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

　　10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。

　　10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

　　10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。

　　甲方: 乙方:

　　法人代表: 法人代表：

　　(或委托代理人): (或委托代理人):

　　开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真： 地 址: 地 址: 邮 编: 邮 编:

玻璃幕墙施工承包合同 篇4

　　发包单位(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程概况：

　　工程名称：苏州全龙投资发展有限公司。

　　工程地点：太仓市东仓路。

　　工程内容：玻璃幕墙制作安装。

　　2、 建筑外立面玻璃幕墙施工工程的内容包括：竖明横隐玻璃幕墙，镀膜玻璃，甲方设计，提供材料等配件，乙方包清工制作安装。

　　3、 玻璃幕墙根据图纸设计施工，在工程施工中甲方对图纸设计个别提出需要修改，乙方要同意甲方提出的修改方案予以施工，但甲方不补偿修改任何费用。

　　4、 包清工单价每平方米此价到结算时单价不变，面积大约为 ㎡，结算时按实际工程量结算。

　　5、 付款方式：根据每月完成的工程量支付60%款项，工程完工后支付总工程量80%，验收合格后支付总工程量95%，余款6个月后全部付清。

　　6、 工程进度：根据土建单位进度要求施工。

　　7、 质量要求：乙方必须按照图纸施工，如有变更由甲方确定认可后进行施工，不得尚自更改，后果一切自付。乙方要作到成品保卫，如造成损失乙方应承担赔偿责任。

　　8、 安全责任：乙方在工程期间要遵守工程建设安全，生产有关管理规定并严格按安全标准组织施工，随时接受甲方人员及土建单位和总包单位检查监督，施工期间要采起必要的安全防护措施，乙方在施工期间安全责任全部由乙方自己承担负责。以上合同壹式二份，甲乙双方各执一份，签字后立即生效，并作为今后双方守信为凭。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

玻璃幕墙施工承包合同 篇5

　　建设单位：

　　施工单位：

　　日 期：

　　施 工 合 同 书

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

　　第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

　　1.1 工程范围：

　　“城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

　　1.2 工程单价：

　　(详见后附报价书之报价明细表)

　　1.3 工程数量及总价合计：

　　(详见后附报价书之工程报价总表)

　　1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

　　1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

　　第二条：工程用料

　　2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

　　2.2 铝合金型材：

　　均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

　　2.3 硅酮结构胶及密封胶：

　　选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

　　2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

　　2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。

　　第三条：付款方式

　　3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款;

　　3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;

　　3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

　　3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

　　第四条：甲乙双方责任

　　4.1 甲方责任：

　　4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;

　　4.1.2 办理施工许可证;

　　4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

　　4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

　　4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

　　4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

　　4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

　　4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收;

　　注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

　　4.2 乙方责任：

　　4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

　　4.2.2严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果;

　　4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过;

　　4.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款;

　　4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;

　　4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

　　4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　第五条：工期

　　5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

　　5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。

　　5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

　　5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和

　　内容变化;

　　5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

　　5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;

　　5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;

　　5.3.5 其它非乙方原因的停工;

　　5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

　　第六条：工程质量

　　6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。

　　6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

　　6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

　　第七条：设计变更

　　7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

　　7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

　　第八条：竣工、结算与保修

　　8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

　　8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

　　8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

　　第九条:工程停建或缓建

　　9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

　　9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

　　第十条：其它

　　10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

　　10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。

　　10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

　　10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方: 乙方:

　　法人代表： 法人代表：

　　银行账号： 银行账号：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　地址： 地址：

玻璃幕墙施工承包合同 篇6

　　甲方(发包方)：__省第五建筑工程公司装饰艺术分公司

　　乙方(承包方)：

　　甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就甘南工贸大厦水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：甘南工贸大厦

　　二、工程地点： __合作市盘旋路

　　三、工程承包内容及范围：

　　1 、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。

　　2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。

　　四、工程工期：

　　1、开工日期：20_年10月5日;竣工日期：20_年11月5日

　　工程总日历天数：30天

　　2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;

　　五、工程质量及材料要求：

　　1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一点罚款50 元。

　　2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或不整改。

　　3、如某部位存在严重问题，须返工的罚款3000 元。

　　4、若返工造成延误工期的除按上述第4 条罚款外，如对下道工序的工种造成停工，停工的工人人工费由乙方赔偿。

　　六、工程价款：伍佰伍拾元/平方米;(￥：550元/m2 ) (按实际面积进行结算)

　　七、工程价款的拨付及结算方式：

　　1、工程款的支付：1)、乙方施工人员及型材全部进场后由业主付三万元工程款2)、全部工程安装完成验收合格后由业主付至全款的95%，留5%作为工程质保金。

　　2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用;如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于1000元的不予增加工程款，人工费大于1000元的由现场管理人员确认签字后按预算定额直接费进行结算，不计取任何其他费用。

　　八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

　　3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可，否则不得使用。

　　5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　九、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　十、乙方责任：

　　1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。

　　3、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。

　　5、乙方必须将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。

　　6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。

　　7、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续

　　8、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必须按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。

　　9、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　10、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。

　　十一、违约责任：

　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息;

　　(2)因甲方原因延误工期超过十日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本合同总价款0.5%的违约金;

　　(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失;

　　(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付合同总价款2%的违约金，如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十二、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派

　　同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十三、争议：

　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十四、本合同一式两份自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　工程负责人

　　现场负责人： 工程负责人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

玻璃幕墙施工承包合同 篇7

　　建设单位：

　　施工单位：

　　日 期：

　　施 工 合 同 书

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

　　第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

　　1.1 工程范围：

　　“城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

　　1.2 工程单价：

　　(详见后附报价书之报价明细表)

　　1.3 工程数量及总价合计：

　　(详见后附报价书之工程报价总表)

　　1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

　　1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

　　第二条：工程用料

　　2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

　　2.2 铝合金型材：

　　均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

　　2.3 硅酮结构胶及密封胶：

　　选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

　　2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

　　2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。

　　第三条：付款方式

　　3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款;

　　3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

　　3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;

　　3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

　　3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

　　第四条：甲乙双方责任

　　4.1 甲方责任：

　　4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;

　　4.1.2 办理施工许可证;

　　4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

　　4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

　　4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

　　4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

　　4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

　　4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收;

　　注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

　　4.2 乙方责任：

　　4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

　　4.2.2严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果;

　　4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过;

　　4.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款;

　　4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;

　　4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

　　4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　第五条：工期

　　5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

　　5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。

　　5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

　　5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和

　　内容变化;

　　5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

　　5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;

　　5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;

　　5.3.5 其它非乙方原因的停工;

　　5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

　　第六条：工程质量

　　6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。

　　6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

　　6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

　　第七条：设计变更

　　7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

　　7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

　　第八条：竣工、结算与保修

　　8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

　　8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

　　8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

　　第九条:工程停建或缓建

　　9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

　　9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

　　第十条：其它

　　10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

　　10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。

　　10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

　　10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方: 乙方:

　　法人代表： 法人代表：

　　银行账号： 银行账号：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

玻璃幕墙施工承包合同 篇8

　　发 包 方：（以下简称甲方）

　　承 包 方：(以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：日中天科研孵化基地总部大厦

　　二、工程地点：石家庄市天山南大街585号

　　三、承包方式：清包工

　　四、承包单价：

　　1、玻璃幕墙铝单板 面积约：20888 m2 单价： 95元/ m2

　　2、开启扇、内外框、玻璃副框加工合片，由甲方负责。

　　3、现场签工人工时：280元/天。

　　合价约： ￥1984360元 ，大写：壹佰玖拾捌万肆仟叁佰陆拾元整以上单价为工程直接费，不包括总包管理费、配合费(水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等)及税金，承包方不承担除直接费以外的任何费用。

　　五、本工程按设计图纸预算总工程造价暂定1984360元。结算按实际外露展开面积计算。

　　第二条 施工准备

　　一、发包方：

　　1.开工前及施工中要提供水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等生产、生活条件;费用由发包方承担。

　　二、承包方：

　　1.组织施工管理人员和施工机械进场;

　　2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划。

　　第三条 工程期限

　　一、根据工期和实际工程需要，商定工程总工期为180天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

　　二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　3.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　4.未按合同规定拨付工程进度款而影响施工;

　　5.人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　6、非乙方原因造成乙方停工，甲方根据停工原因、停工时间长短、停工损失大小，给乙方一定的经济补偿。

　　第四条 工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到：合格

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后(如超过发包方收到承包方隐蔽工程报告72小时未进行评定，则视为合格)，方可进行下一道工序;

　　3.承包方应按质量验评标准对工程进行分项工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。工程龙骨完工时，应会同发包方、监理公司等有关单位进行结构中间验收;

　　4.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　　5.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工之日算起。

　　第五条 工程价款的支付与结算

　　一、工程价款的支付:按每月的进度付当月完成工作量的70%的进度款，每月25日报进度工作量，次月5日前发包方付给承包方当月进度款。专项验收通过后，付至工程造价的85%，竣工验收28天内承包方递交给发包方结算文件，发包方28天内给予审核确认，如发包方在收到承包方的结算文件28天内无正当理由不进行确认，则视为确认，并在视为确后的28内付给承包方工程款到结算额的97%，留3%做为质量保修金，待竣工一年后，一次性付清。如在约定时间内发包方不付给承包方工程进度款时，承包方向发包方发出催款通知，发包方在收到催款通知7日内，无正当理由不付工程款，承包方有权停止施工，因停工给发包方及业主造成的损失，承包方不承担责任，并要按国家及上级主管部门的有关规定向发包方进行索赔。如发包方不安约定时间付给承包方结算款项及保修金时，承包方向发包方发出催款通知，发包方在收到催款通知7日内，无正当理由不付结算款及保修金时，承包方有权向当地法院起诉，除要求发包方付清款项外，还要求发包方赔付欠款利息。

　　二、合同造价结算方式:按现施工图施工,按合同单价结算,单价如有调整，按调整后的

　　单价结算。工程量按实际外露展开面积计算。

　　第六条 施工与设计变更

　　一、承发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现工程中有不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责。

　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按发、承双方酌情协商处理。

　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予以实施。

　　第七条 工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的JGJ102-20xx《玻璃幕墙工程技术规范》、《金属与石材幕墙工程技术规范》及施工图纸及说明书、施工技术等文件为依据。

　　二、工程施工中的结构工程必须具有隐蔽验收签证等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

　　三、工程竣工验收后，业主方可使用。

　　第八条 违约责任

　　承包方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　四、承包方验收通知书送达15日后不进行验收的，按合同工程质量等级交工。

　　五、承包方要做好售后服务工作，因承包方自身原因造成的质量问题，承包方无条件负责维修，非承包方原因出现的质量问题，承包方负责有偿维修。

　　第九条 纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决：

　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向人民法院起诉。

　　第十条 附则

　　一、本合同一式 份，合同附件 份。甲乙双方各执正本一份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

玻璃幕墙施工承包合同 篇9

　　甲方：(发包人) ：

　　乙方：(承包人)：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议：

　　工程概况：

　　第一条 甲乙双方责任

　　一、 甲方责任

　　1、 甲方提供完整的施工图并加以确认; 甲方负责做好协调工作，保证在施工现场吊装时，水电、吊机及时到位、道路的畅通，与各相关的施工队伍之间的协调配合，确保吊装能顺利进行;

　　2、 甲方根据乙方的施工进度提供及清理安装现场; 甲方按合同的约定支付乙方工程款。

　　二、 乙方责任

　　乙方必须严格按照提供的施工图纸及相关规范的要求进行施工; 乙方服从甲方单位的指挥和管理，严格遵守工地现场的各项规章制度; 乙方在本合同整个工程项目施工过程中，因自身的原因造成安全责任事故的，其事故

　　责任及所发生的人员伤亡、设备损失等一切费用均由乙方负责。

　　第二条 工程总造价

　　合同单价：见附件汇总表

　　合同含税总造价为(1+2) 3020xx 元 (大写暂定为 叁拾万零贰仟圆整)

　　工程量

　　甲方对确认后的施工图增加工程量或施工现场的原因及因业主的要求对本工程的施工内容进行变更的，乙方根据工程变更的内容，对增加工程量以现场签证单的形式签证。本工程的最终总造价为合同单价乘以工程量加现场签证单的费用合计。

　　第三条

　　1、 甲方工程款支付方式和时间 甲乙双方签定合同七日内由甲方支付乙方总工程款30%的材料款 元(大写 玖万零陆佰元整 );

　　2、 按进度付款，安装时，根据工程量付款到，安装完工付款到95%，余额经甲方验收合格后，一个月内甲方必须向乙方付清工程款。

　　3、 以甲方通知开工为准，总工期为个工作日。工程验收

　　第四条

　　乙方完成本合同所有的工程内容，经自检查合格后，以书面的形式向甲方申请工程验收，甲方应在乙方申请工程验收之日起5天内组织工程验收，否则当工程验收通过。乙方应配合甲方通过业主的验收工作。

　　第五条 工程保修

　　本合同工程内容保修期为壹年。保修期内，因乙方施工质量问题，乙方免费对工程进行保修。

　　第六条 争议处理

　　有关合同的争议，双方应本着友好协商解决，如仍不能达成一致，则提请深圳裁委员会依据中华人民共和国法律法规进行仲裁，具仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第七条

　　1、 违约责任 若因乙方本身原因不能按期完工，应向甲方支付违约金，延长一天，需支付RMB500.00元，罚款总额不超过总造价的10%，违约金由甲方从工程款中扣除。但因甲方原因导致工期顺延的除外(以有甲方确认的文件为准);

　　2、 乙方在履行合同期间不得无故终止合同，否则甲方有权拒付乙方所未付款项;

　　3、 在乙方完成工程全部工程内容后，若甲方未能按第四条付款方式执行，甲方应向乙方支付违久金，延长一天，需支付工程总额的千分之三。

　　第八条 不可抗力

　　一切非人为原因及非人力能控制的不可抗拒力事件，影响合同一方不能履行或不得不终止合同，受影响方应立即将事件情况通报另一方，并在三日内提交事件详细证明文件，按事件对履行合同的影响程度，一方应同意另一方部分或全部免除其履行本合同的责任或延期履行合同。

　　第九条

　　合同份数及有效期 本合同一式两份，甲乙方各执一份; 本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　第十一条 双方约定的其它内容

　　第十二条 附则

　　本合同条款如对情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作

　　为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

玻璃幕墙施工承包合同 篇10

　　甲方(发包方)： 乙方(承包方)：

　　甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就甘南工贸大厦水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：甘南工贸大厦

　　二、工程地点：合作市盘旋路

　　三、工程承包内容及范围：

　　1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。

　　2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。

　　四、工程工期：

　　1、开工日期：20xx年10月5日;竣工日期：20xx年11月5日

　　工程总日历天数：30天

　　2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;

　　五、工程质量及材料要求：

　　1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一点罚款50元。

　　2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或不整改。

　　3、如某部位存在严重问题，须返工的罚款3000元。

　　4、若返工造成延误工期的除按上述第4条罚款外，如对下道工序的工种造成停工，停工的工人人工费由乙方赔偿。

　　六、工程价款：伍佰伍拾元/平方米;(￥：550元/m2)(按实际面积进行结算)

　　七、工程价款的拨付及结算方式：

　　1、工程款的支付：

　　1)、乙方施工人员及型材全部进场后由业主付三万元工程款

　　2)、全部工程安装完成验收合格后由业主付至全款的95%，留5%作为工程质保金。

　　2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用;如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于1000元的不予增加工程款，人工费大于1000元的由现场管理人员确认签字后按预算定额直接费进行结算，不计取任何其他费用。

　　八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

　　3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可，否则不得使用。

　　5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　九、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　十、乙方责任：

　　1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。

　　3、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。

　　5、乙方必须将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。

　　6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。

　　7、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续

　　8、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必须按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。

　　9、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　10、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。

　　十一、违约责任：

　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息;

　　(2)因甲方原因延误工期超过十日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本合同总价款0.5%的违约金;

　　(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失;

　　(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付合同总价款2%的违约金，如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十二、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十三、争议：

　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十四、本合同一式两份自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日