商场装饰装修协议书

商场装饰装修协议书

商场装饰装修协议书（精选30篇）

商场装饰装修协议书 篇1

　　发包方：_____________

　　承包方：_____________

　　根据、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、概况及要求

　　1、装饰施工地点：

　　2、装饰施工内容：

　　3、承包方式：_____

　　4、总价款：____元，大写：_____经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　5、工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工期___天。甲方要求：

　　1、装修要求以商场为准，且必须通过商场的验收合格

　　2、以装修效果图为准

　　3、材料必须使用甲方所提供的材料报表执行

　　4、按照商场所规定的装修时间完工并顺利通过验收

　　二、关于材料供应的约定：

　　1、乙方提供的材料：详见附件《主材料报价单》。

　　2、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1、本工程执行08-62-97《建筑装饰工程技术规程》、3130-1999《装饰装修验收标准》____市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由___方设计施工方案。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　5、工程验收。工程验收以商场及甲方验收为准，验收合格后付款。

　　四、关于工程价款及结算的约定：工程款付款方式列下表：付款时间：合同签定后

　　第一次付款：金额：大写：

　　第二次付款工期进度过半付：元竣工验收合格后付其余款：元

　　五、违约责任：

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

　　3、如未按甲方质量进行施工制作，一切损失由乙方承担，并赔付甲方相应违约金为加工费的20%。且甲方有权不支付后续工程款。

　　4、如乙方中途违约除退还甲方预付款,并赔偿条款20%的相应违约金

　　六、纠纷处理方式：

　　1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本，可向建筑装饰协会装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。

　　七、合同的变更和解除：

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　八、其它约定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：委托代理人：

　　住址：地址：

　　电话：电话：

　　邮编：邮编：

　　签订日期：________年____月____日

　　签订地点：

商场装饰装修协议书 篇2

　　上诉人：_________________，男，汉族，__________年_____月_____日出生，住__________省__________县__________镇__________村二组。电话：_________________

　　被上诉人：_________________，男，汉族,__________年_____月4_____日出生，住__________县__________街4号,电话：_________________

　　上诉请求：_________________

　　1、撤销__________县人民法院(_______)_____民初字第__________号民事裁定;

　　2、责令原审法院依法作出判决。

　　事实与理由：_________________

　　一、原审以被上诉人为被告并无不当，符合法律规定。

　　民事诉讼法解释五十九条是对有字号的个体工商户的诉讼主体地位的明确，但该条文并不否认个体工商户的经营者作为一般自然人的诉讼主体地位。被上诉人可以个体工商户(字号)的名义进行民事活动，也可以一般自然人的名义进行民事活动。

　　个体工商户(字号)为诉讼主体的情况，要看争议是否在登记经营范围内产生，要看民事活动是否是以个体工商户(字号)的名义进行的。

　　本案装修施工不是在登记经营范围内产生，相关证据上又是以一般自然人“___________”的名义签字的。更重要的是，双方_____年____月到_______年____月签订、履行(口头)合同时，“__________商务酒店”尚不存在(。因此，相关责任应该由被上诉人以一般自然人的名义承担。

　　二、退一万步讲，原审以被上诉人为被告就算显属不当，原审法院也不应该直接驳回上诉人起诉。

　　从立法本意上讲，最高法院将个体工商户字号列为当事人主要是为了诉讼方便的考虑。就算上诉人以被上诉人为被告显属不当，原审法院也可以通过向上诉人进行释明或者直接予以更改，而没有必要直接予以驳回起诉来制造诉累，浪费司法资源。

　　综上，原审裁定严重错误，望二审法院依法主持正义，支持上诉人的上诉请求。

　　此致

　　______________人民法院

　　上诉人：_________________

商场装饰装修协议书 篇3

　　发包人:

　　营业地址:_____________

　　委托代理人:_________营业执照号:___________

　　电话:_______________法定代表人:___________电话:_________

　　承包人:

　　委托代理人:___________电话:_________

　　本工程设计人:_________电话:_________

　　施工队负责人:_________电话:_________

　　依照<<中华人民共和国合同法>>及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点:___________________________________________

　　1.2 工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料

　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。

　　第二条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第三条 发包人义务

　　3.1 开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　3.2 提供施工期间的水源、电源;

　　3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第四条 承包人义务

　　4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　4.3 保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;

　　4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条 工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

　　第六条 材料的提供

　　6.1 由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　6.2 由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第七条 工期延误

　　7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

　　7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　7.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第八条 工程款支付方式

　　8.1 双方约定按以下第 种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　支付方式 支付时间 支付金额

　　第一次 开工前三日 支付 元

　　第二次 工程进度过半 支付 元

　　第三次 双方验收合格 支付 元

　　工程进度过半指:________________________________________

　　(2)其他支付方式:________________________________________

　　8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

　　8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月

　　第九条 违约责任

　　9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。

　　9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。

　　第十条 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

　　(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条 附则

　　11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　11.2 本合同签订后工程不得转包。

　　11.3 本合同一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。

　　11.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人:____________(签字) 承包人:_______________(签章)

　　法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

　　委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________

　　________年_____月_____日 _________年_____月_____日

商场装饰装修协议书 篇4

　　甲方：________

　　乙方：________

　　使用说明

　　一、本合同文本是依据《中华人民共和国合同法》和《辽宁省合同监督条例》及有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。

　　二、为维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。家庭装饰装修企业应当格守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。

　　三、本合同文本所称家庭居室装饰装修是指居民为改善自己的居住环境，委托他人对居住的房屋，进行修缮处理的工程建设活动。本合同文本由使用说明、12项协议条款和7个附件组成，对双方当事人均有约束力。文本共25页，每页右上角盖有防伪的“辽宁省工商行政管理局合同示范文本监制”章。

　　四、签订合同前发包人（业主、甲方）要验看承包人（装饰装修企业、乙方）的《企业法人营业执照》和企业资质证书。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》及企业资质证书外，合同应加盖该分公司（分部）上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。

　　五、本合同第一条第5款包工包料是指将购买装饰材料的工作委托乙方并由乙方施工装修；包清工是指甲方自己购买装饰材料，委托乙方施工装修。第6款开、竣工日期必须明确，该条款关系到违约责任的认定。

　　六、本合同第五条第1款工程款付款方式原则上按工程进度分阶段付款，甲乙双方如另有协商约定，可在合同中写明。

　　七、家庭居室装饰装修每个隐蔽工程（指隐蔽在装饰表面内部的电器回路、上下水、煤气、地热等管线工程）结束都需进行验收，并须在验收单上签字确认。竣工总验收，甲乙双方均需在验收单上签字后方能交付使用。如某项工程不能达标，乙方应予整改，直到达标为止。

　　八、工程竣工通过验收交付塑时，乙方应同甲方签署工程保修单，保修期从竣工验收合格之日算起，保修期限不低于二年。包工包料的工程对整个工程实行保修，部分包工包料的工程对相关部分实行保修，包清工的工程仅对施工质量实行保修。

　　九、本合同第十条其他约定以及本合同以外的补充约定，不得含有不合理减轻或免除乙方应当承担责任的内容；与本合同的其他条款不一致的，以本合同的其他条款为准。

　　十、本合同文本条款由辽宁省工商行政管理局负责解释。

　　甲方：________

　　乙方：________

商场装饰装修协议书 篇5

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　鉴于装饰装修工程的实际情况需要，按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。

　　一、工程概况

　　工程名称：汇金广场改造 工程地点：浒关镇兴贤路 工程内容：扶手电梯上、下口及电梯井道开挖、基础浇筑

　　二、工程承包范围

　　承包范围：包工、包料

　　三、合同工期：

　　开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 天。遇不可抗因素影响，工期须延。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按照图纸要求、达标

　　五、合同价款

　　金额(大写)：伍万元整 (人民币)￥： 50000 元

　　六、付款方式：

　　1、工程完成后天内，一次性付清全部合同价款。

　　七、验收交付

　　1、按照图纸施工要求完成后验收，验收合格后即交付。

　　八、附则

　　1、本合同条款未尽事宜，双方协商解决并签订补充协议作为附件，附件与本合同具同等效力，双方签定之日起生效。

　　2、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签订之日起生效。工程价款付清后即失效。

　　3、附件： (1)施工图纸 (2)工程报价清单 (3)其他 发包人：(公章) 住所： 法定代表人： 委托代表人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 承包人：(公章)住所： 法定代表人： 委托代表人：

　　电话： 传真： 开户银行： 账号：

　　邮政编码：

商场装饰装修协议书 篇6

　　工程名称：

　　甲 方：

　　乙 方：重庆时报便民服务装修部

　　签定日期：

　　重庆市建筑装饰协会

　　重庆市装饰装修工程施工合同

　　发包方(以下简称甲方)：

　　委托代理人(或甲方代表)： 单位：

　　联系电话：

　　承包方(以下简称乙方)： 重庆时报便民服务装修部

　　营业执照号：渝高注册号：500901000014343 联系电话：

　　注册地址(或办公地址)： 重庆高新区石桥铺西部商城C座8-14

　　委托代理人(或乙方代表) 联系电话：

　　本工程设计： 联系电话：

　　施工负责人： 联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本市装饰装修的特点，

　　甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方发包的装饰装修工程(以下

　　简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程 概 况

　　1.1工程地点 。

　　1.2工程承包方式，双方商定采取下列第 种承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(预算项目每单项造价内双方确认价格包干)。

　　(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。(预算项目每单项造价内价格包干)。

　　(3) 乙方包工、不包全部材料，甲方提供全部材料。(预算项目每单项造价内人工价格包干)

　　1.3工程期限 天

　　开工日期 年 月 日

　　竣工日期 年 月 日

　　1.4合同价款：本合同工程造价为(人民币) 元。

　　金额大写：

　　详见附表：工程报价书(工程涉及所有内容均以报价书为据，包干使用，自负盈亏)

　　第一条 甲 方 工 作

　　2.1 由甲方业主委派 为甲方代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其他事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽谈。

　　2.2 开工前三天，乙方负责提供平面布置图、水电图给甲方，方便甲方及时办理好入场手续，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆、遮盖，以不影响施工为条件。

　　2.3 甲方无偿负责提供水源、电源为乙方使用，并承担相关费用。

　　2.4 负责协调乙方与邻里之间的关系，协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　2.5 如确需拆改原建筑物结构或设备管线，甲方委托乙方负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担相应费用。

　　第二条 乙 方 工 作

　　3.1 由乙方公司委派 游连发 为乙方代表，负责合同履行，严格执行工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　3.2 严格执行施工规范、安全操作规程，安全、环境保护规定并做好施工现场管理。

　　3.3 保护好施工现场的家具和陈设，保证厨卫上、下水管道的畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　3.4 施工期间乙方因工程需要需使用该场地，乙方负责承担做好施工现场的保卫及消防等项工作。保证施工现场的清洁，做好施工现场治安保卫、清洁及垃圾处理工作。

　　3.5 工程竣工未移交甲方之前负责对现场一切设施和工程成品进行保护。

　　第三条 工 程 变 更

　　工程项目及做法如需变更，双方必协商一致，由甲方代表与乙方签定书面变更单，支付增减项目价差之后再施工，同时调整相关费用及工期(见附表三：工程变更单)。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负;给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　第五条 材 料 供 应

　　5.1 按合同约定由甲方提供的1、厨房：排气扇，抽烟机，洗菜盆，灶具、

　　2、卫生间：洗浴三件套及蹲便器、排气扇3、厅内及卧室吸顶灯电视墙射灯、壁灯4、室内三部空调并应按时供应到现场，双方共同验收并办理交接手续。由甲方提供的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成质量问题或损失，责任由甲方承担。

　　5.2 按合同约定由乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用.

　　费由甲方承担，工期相应顺延;甲方未按期支付工程价款，合同工期相应顺延，以拖延付款累计天数为延期竣工时间。

　　6.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条 质 量 标 准

　　7.1 本工程施工质量按下列第____(1)___项标准执行：

　　(1) 以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》。

　　(2) 签定工程报价书的项目与甲乙双方签定认可的设计图纸。

　　7.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由有管辖权的相关部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由责任方承担，工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。

　　7.3 整个过程使用墙面材料和地板、衣柜、蓄物柜、书柜等材料必须符合国家规定的环保标准。

　　第八条 工 程 验 收 、价 款 结 算 及 保 修

　　8.1 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和竣工后表面工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和竣工后表面工程验收，乙方可自行验收，甲方对验收结果视为接受。

　　8.2 双方约定在施工过程中分为下列两个阶段对工程质量进行验收：

　　(1) 隐蔽工程验收(水电、防水工程)

　　(2) 竣工后表面工程验收，乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段合格后应填写工程验收单(见附表四：工程验收单)

　　8.3 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后一周内组织验收，并办理验

　　收移交手续。如果甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工工期。

　　8.4 工程竣工验收合格后，甲方应在一月结清尾款，从竣工验收合格起计算，每超逾期一天甲方按合同未付价款的1%累计计算向乙方支付违约金。

　　8.5 本工程自验收合格双方签字之日起隐蔽工程保修期为五年，墙体表面工程保修期为二年。验收合格签字并结清尾款后，填写工程保修单。

　　8.6 验收不合格，乙方负责返工;甲方未经乙方同意擅自提前入住或收回钥匙，视为自动交房并合格竣工。

　　8.7因甲方自购材料或甲方要求乙方使用的材料未达到国家标准而出现的工程质量问题， 乙方不负责保修。

　　8.8因甲方原因工程价款未结清，乙方不负责保修。

　　第九条 安 全 生 产

　　9.1乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全。

　　9.2 乙方应主动在施工前联系物管部门、了解施工场地电源线布网设计，并严格遵守相关规范施工,如果由此发生和火灾，或冒险作业发生事故乙方应承担一切经济损失。

　　9.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生冶安安全人生安全、火灾事故，乙方应承担由此引发的经济损失，并承担相应法律责任。

　　第十条 工 程 价款 支 付 方 式(报价书中未列项目不包含在此工程价款内)

　　合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：

　　支付次数

　　支付时间

　　支付金额

　　占总金额的%

　　第一次

　　合同签订，第一批材料进场：

　　40%

　　第二次

　　水电布线、布管水泥工进场：

　　40%

　　第二次

　　木工和泥工基本完工、漆工进场即：

　　17%

　　第四次

　　工程完工验收合格一月内结清，

　　3%

　　注：支付时间按工种进场为准; 合计：

　　第十一条 违 约 责任

　　11.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担相关责任。

　　11.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　11.3 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将支付对方工程价款20%的违约金，并承担因此造成的经济损失。

　　甲方责任：

　　A、未办理任何手续，乙方有权拒绝拆改原有建筑结构及设备管线，甲方强行要求乙方拆改原有建筑结构及管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责承担损失。

　　B、按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其他原因等，导致工程无法正常顺利进行，除工期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成的停工、误工的实际损失。

　　C、工程未经验收，甲方提前使用，出现质量问题，由甲方承担责任。

　　D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同约定款项，每逾期一天，按未付款额的1%支付违约金。

　　乙方责任：

　　A、妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。

　　B、未经甲方同意，乙方擅自拆改变更原有建筑结构或设备管线、设计方案，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担全部损失。

　　C、由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工，工期不予顺延。

　　D、因乙方原因，造成工期延误使工程不能及时完成，乙方应按每拖延一天支付甲方工程价款2%的违约金。

　　E、因乙方保卫工作不当造成材料丢失，被盗，造成损失由乙方全部赔偿并承担相应的法律责任。

　　第十二条 争 议 解 决 方 式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第___1 ____种方式解决：

　　1、重庆市家装仲裁委员会申请仲裁。

　　2、当地有管辖权的人民法院起诉。

　　第十三条 具 体 事 项 说 明 及 规 定

　　13.1 各个小区或楼盘不论以任何形式收取装饰公司的保证金、电梯费，装修管理费和工人出入证费等所有费用，如产生以上相关费用均由甲方自理。乙方负责出具相关手续。

　　13.2 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定地点。如要求将垃圾运到垃圾场，则甲方负责支付从指定地点运到垃圾场的垃圾清运费用(人民币)_______元(此费用不在工程价款内)。

　　13.3 施工期间，甲方将进户门钥匙___1__把交给乙方代表_____ __负责保管。工程竣工后，甲方负责提供新锁______把，由乙方负责安装交付使用。

　　13.4 乙方按合同约定和规范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以书面形式通知乙方，事后要求，乙方不予办理。

　　13.5 甲方交款必须到乙方公司财务办理，私自将款项交与公司其他人员因此而带来的全部经济损失均由甲方承担，包括给乙方带来的经济损失。

　　第十四条 附 则

　　14.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　14.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　合 同 附 件：

　　附表一：工程预算报价说明

　　附表二：工程设计图纸(见附件)

　　第十五条 其 他 约定 条 款

　　甲 方： 乙 方：重庆时报便民服务装修部

　　甲方代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

商场装饰装修协议书 篇7

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。

　　3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程开工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)___________________元《家庭装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________元;

　　2、人工费__________元;

　　3、设计费__________元;

　　4、施工清运费__________元;

　　5、搬卸费__________元;

　　6、管理费__________元;

　　7、其他费用(注明内容)______________元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的.材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(_______年_______月_______日)，甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或_____部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2.乙方通知甲方进

　　行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条：其他事项

　　1.甲方责任

　　1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2.乙方责任

　　1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

　　2)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　3)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　5)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方各执份。

　　甲方(业主)：(签章)

　　法人代表：

　　编码：

　　委托代理人：

　　电话：

　　签约日期：

　　乙方：(签章)

　　企业地址：

　　编码：

　　工作单位：

　　委托代理人：

　　电话：

　　签约地址：

商场装饰装修协议书 篇8

　　上诉人：_________________曹某某，男，汉族，19__________年_____月_____日出生，住__________省__________县__________镇__________村二组。电话：_________________

　　被上诉人：_________________李某某，男，汉族,19__________年_____月4_____日出生，住__________县__________街4号,电话：_________________

　　上诉请求：_________________

　　1、撤销__________县人民法院(20__)_____民初字第__________号民事裁定;

　　2、责令原审法院依法作出判决。

　　事实与理由：_________________

　　一、原审以被上诉人为被告并无不当，符合法律规定。

　　民事诉讼法解释五十九条是对有字号的个体工商户的诉讼主体地位的明确，但该条文并不否认个体工商户的经营者作为一般自然人的诉讼主体地位。被上诉人可以个体工商户(字号)的名义进行民事活动，也可以一般自然人的名义进行民事活动。

　　个体工商户(字号)为诉讼主体的情况，要看争议是否在登记经营范围内产生，要看民事活动是否是以个体工商户(字号)的名义进行的。

　　本案装修施工不是在登记经营范围内产生，相关证据上又是以一般自然人“李某某”的名义签字的。更重要的是，双方20__年10月到20__年2月签订、履行(口头)合同时，“__________商务酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此，相关责任应该由被上诉人以一般自然人的名义承担。

　　二、退一万步讲，原审以被上诉人为被告就算显属不当，原审法院也不应该直接驳回上诉人起诉。

　　从立法本意上讲，最高法院将个体工商户字号列为当事人主要是为了诉讼方便的考虑。就算上诉人以被上诉人为被告显属不当，原审法院也可以通过向上诉人进行释明或者直接予以更改，而没有必要直接予以驳回起诉来制造诉累，浪费司法资源。

　　综上，原审裁定严重错误，望二审法院依法主持正义，支持上诉人的上诉请求。

　　此致

　　___________人民法院

　　具状人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

商场装饰装修协议书 篇9

　　发包方：__________(以下简称甲方)身份证号码：__________

　　承包方：__________(以下简称乙方)承包方负责人：__________身份证号码：__________

　　一、协议内容：甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。

　　二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。

　　三、甲方的权利和义务

　　(一)甲方的权利

　　1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利;2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。

　　四、乙方的权利和义务

　　(一)乙方的权利乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。

　　(二)乙方的义务

　　1.乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负;乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负;因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。

　　2.自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。

　　3.严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意;4.爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿;5.精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：(1)所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割(不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐)和人工打磨(用砂纸磨薄切角边缘)。

　　(2)地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象;瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。

　　(3)墙面括完后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。

　　(4)工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。

　　具体质量要求参照乙方在____店的施工质量;施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担;施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。

　　五、工程内容及合同金额：

　　(一)工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算;(二)合同预算金额：本协议装饰预算金额为人民币：__________(大写)__________(小写)为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同：四、(二)、3及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可。

　　要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。

　　六、分期付款方式：首期：甲方先付工程预算造价的5%订金给承包方(乙方)，即筹备施工图。

　　二期：乙方电工、水工材料进场开工十天内甲方付预算金额的30%给乙方。

　　三期：木工材料进场后十天内甲方付预算金额的25%给乙方。

　　四期：工程完工后二十天内进行验收，合格后，甲方付预算金额的35%给乙方。

　　余款5%作为乙方对整个工程的质量保证金，在保修期满后五天内支付给乙方。

　　七、协议工程完成期限：本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止，共计___天。

　　本协议经双方协商签订后共同遵守，除甲方因本协议第三、

　　(一)、2原因有权终止合同外，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。

　　八、违约责任：甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。

　　除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金;乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。

　　而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。

　　本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及中华人民共和国民法典及相关的法律法规处置。

　　九、

　　若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。

　　若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费_____元。

　　十、

　　本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意;如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。

　　若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费_____元。

　　十

　　一、工程期间，装饰押金为甲方支付，办理屋村出入证等.工程所使用的水电费用如不超过 元，由甲方负责，如超出部分则由乙方负责。

　　十二、甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收，不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。

　　十三、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。

　　十四、协议到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商。

　　本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十五、本协议附附件一份。

　　(附装饰项目预算单一份)

　　甲方(发包方)：____________乙方(承包方)：_________

　　电话：___________电话：___________

　　确认日期：_____年___月___日

商场装饰装修协议书 篇10

　　甲方（委托单位）：_________

　　乙方（承包单位）：_________

　　_________年_________月

　　甲方（委托人）：_________

　　地址：_________

　　委托代理人：_________

　　身份证号：_________

　　联系电话：_________

　　乙方（承包人）：_________

　　地址：_________

　　联系电话：_________

　　行业准入证号码：_________

　　工程设计师：_________

　　联系电话：_________

　　施工负责人：_________

　　联系电话：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点和具体情况，双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1施工名称：_________。

　　1.2施工地点：_________。

　　1.3工程装饰装修面积：。

　　1.4工程户型：_________。

　　1.5乙方按工程总造价的6%收取管理费，计入工程款。

　　1.6工程承包方式，经商定采取下列第种方式：

　　（1）乙方（承包人）包工、包全部材料；

　　（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料；

　　（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料。

　　1.7工程期限：

　　开工日期_________年_________月_________日；

　　竣工日期_________年__________________月_________日。

　　1.8工程款：本合同工程造价为人民币元，金额大写： （见附件1：附件1.《诚之龙装饰装修预算单》）。

　　第二条工程质量标准

　　2.1本工程质量执行国家标准GB 50096—1999《住宅设计规范》、GB 50327—20__《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50210—20__《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。

　　2.2装修室内环境污染控制应严格执行GB 50325—20__《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。

　　2.3其它约定标准： _____。

　　第三条甲方责任

　　3.1开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具、陈设的损失，由甲方承担。

　　3.2向乙方提供施工所需水、电等设备，并说明使用注意事项，水电费用由甲方承担。

　　3.3负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。

　　3.4遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

　　3.5甲方不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构。

　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

　　（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。

　　（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。

　　（6）其他违反相关法律法规规章等强制性规定的违法或违章行为。

　　3.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

　　3.6对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

　　3.7指派为甲方驻工地代表，负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。

　　3.8协调做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第四条乙方责任

　　4.1参加施工图纸或作法说明的现场交底，根据施工图纸或施工说明，拟定施工和进度计划，交甲方审定。

　　4.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。

　　4.3严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范、防火安全规范和环境保护等相关规定。

　　4.4配合甲方委托人或委托的工程监理开展工作，做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。配合竣工验收，编制工程结算。安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

　　4.5严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定：

　　（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载。

　　（2）遵守物业管理规定的施工时间，不得扰民及污染环境；

　　（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人承担修理和损失赔偿的`责任；

　　（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护；

　　（5）保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁；

　　（6）负责将装修垃圾装袋，及时清运到物业指定位置。

　　（7）其他相关管理规定。

　　4.6乙方须提前48小时通知甲方委托的监理人员对下列关键工序进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工：

　　A、材料进场

　　B、水路、电路改造及打压试验

　　C、防水工程及蔽水实验

　　D、木工收口、

　　E、吊顶基层。

　　以上分项工程未经监理验收，施工单位擅自进行下一道工序施工，由此造成工料损失及质量问题的由施工方承担责任。

　　4.7向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本，根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。

　　4.8施工中未移交甲方之前，应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设、设施和工程成品，如造成损失，应承担相应法律责任及赔偿责任。

　　4.9甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

　　4.10施工过程中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　第五条工程变更

　　5.1工程进行中，业主有权对原设计进行改动或对施工项目进行变更。在未接到业主书面申请时施工单位无权变动任何设计及材料品质。设计应包括平面图、天花图、节点图、制作尺寸详图，凡无以上经甲方确认的图纸而现场私自制作的项目甲方有权拒付工程款（见附件4.《诚之龙装饰装修合同工程变更单》）。

　　5.2合同签定后，在施工前或施工过程中如果甲方还需增加工程项目，在增加制作之前，乙方参照原预算单价制作预算造价单并协同甲方及甲方委托的监理签字确认。

　　5.3增加项目所需的费用，计算在工程造价预算之内并参照工程进度款支付方式进行支付。

　　5.4合同签定后，在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目，双方协商一致后，调整相应费用。

　　第六条关于工期的约定

　　在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，甲乙双方须协商一致，并签署书面变更单。同时调整相关工程费用及工期。《工程变更单》是竣工结算和顺延工期的依据。

　　6.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，责任由甲方承担。

　　6.2因乙方原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，责任由乙方承担。

　　6.3因设计变更或非甲、乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素，影响工期，导致停工8小时以上（一周以内累计计算），工期相应顺延，但乙方须对导致停工的事件作书面记录并书面告知甲方，甲乙双方均不承担该责任。

　　第七条关于工程质量、验收和保修约定

　　7.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及本合同第二条规定的质量标准及相应国家、行业施工及验收标准进行评定验收。

　　7.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　委托方：_________

　　承包方：_________

商场装饰装修协议书 篇11

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　合 同 编 号:

　　北京市工商行政管理局监制

　　XX年三月修订

　　使 用 说 明

　　1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

　　2、工程承包方(乙方)，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。

　　3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。

　　4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

　　5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。

　　6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。

　　7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。

　　粘贴印花税票处

　　北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款

　　发包方(以下简称甲方)：

　　委托代理人(姓名)： 民族：

　　住所： 身份证号：

　　联系电话： 手机号：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　营业执照号：

　　住所：

　　法定代表人： 联系电话：

　　委托代理人： 联系电话：

　　建筑资质等级证书号：

　　本工程设计人： 联系电话：

商场装饰装修协议书 篇12

　　发包人：住所：身份证号：联系电话：承包人：营业执照号：住所：

　　法定代表人：联系电话：风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：____________________________________。

　　2、户型结构：____________________________________。套内面积____________平方米。

　　3、工程承包，采取下列第____________种方式：

　　乙方包工、包全部材料。

　　乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

　　____________________________________________。

　　4、工程造价本合同工程造价暂定为人民币____________，大写：_______________。

　　5、开工日期：________年____月____日;风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：________年____月____日。

　　第二条工程图纸和工程变更工程图纸由____________方负责提供,施工前____日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。

　　第三条甲乙双方的义务

　　甲方义务

　　1、开工____日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的.房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。

　　2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。

　　3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。

　　4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　5、竣工验收前甲方不得擅自入住。

　　乙方义务

　　1、全面检查水、电、燃气、管道、楼面、墙面，发现问题应及时通知甲方。

　　2、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。

　　4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。

　　第四条材料设备的提供风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。

　　2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

　　3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的，则由对方承担。

　　第五条工程质量和验收方式

　　1、室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准。

　　2、本工程质量应当符合以下标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。

　　《建筑装饰装修工程质量验收规范》

　　《住宅装饰装修工程施工规范》

　　《____市家庭装饰装修工程质量验收标准》

　　____________________________________。

　　____________________________________。

　　3、工程验收方式由双方约定：____________________________________。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

　　第六条工程款支付

　　1、工程款支付方式如下：

　　工程价款及结算合同一经签订，甲方以甲，乙双方共同确认的预算价款作为依据，按以下约定支付工程款：乙方进场前____日内，甲方应付总工程款的_____%，计_________元整;

　　当工期进度过半甲方

　　第二次付总工程款的_____%，计___________元整;

　　剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算，计______元整;工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方，甲方结清尾款。

　　2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后，乙方应开具税务发票。

　　第七条违约责任风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款______的违约金。

　　3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方___________元违约金。

　　4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。

　　5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。

　　6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。

　　第八条争议解决方式本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决;也可以向____市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决：

　　向深圳仲裁委员会申请仲裁;

　　向______________________人民法院提起诉讼。

　　第九条附则

　　1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　第十条其它约定

　　1、____________________________________。

　　2、____________________________________。

　　3、____________________________________。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　签订地点：

　　乙方： 法定代理人：

　　________年____月____日

　　签订地点：

商场装饰装修协议书 篇13

　　发包方：______________________

　　承包方：______________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、概况

　　1.承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法人。

　　2.装饰施工地点

　　3.住房结构：__________房型________房______厅______套，施工面积______平方米。

　　4.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　5.承包方式：__________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.总价款：￥________元，大写(人民币)：__________其中：

　　材料费：____________，人工费：____________

　　管理费：____________，设计费：____________

　　垃圾清运费：____________，税金(3.41%)：________

　　其他费用：____________

　　经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　7.工期：自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、材料供应

　　1.发包方提供的材料：详见附件二《发包方提供材料、设备表》。本工程发包方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，承包方应及时向发包方书面提出，发包方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由发包方承担。发包方供应的材料抵现场后，经承包方验收，由承包方负责保管，承包方可收取发包方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由承包方负责赔偿。

　　2.承包方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

　　3.承包方对发包方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的装饰，非经发包方同意，不得挪作他用。如承包方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。

　　4.承包方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由承包方负责。如承包方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1.本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2.本工程由______方设计施工方案。

　　3.发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包方承担，工期顺延。

　　4.由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不变。

　　5.在施工过程中，发包方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与承包方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，发包方自负，给承包方造成损失的，发包方应予赔偿。

　　6.工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，发包方不能按预约规定日期参加验收，由承包方组织人员进行验收，发包方应予承认。事后，若发包方要求复验，承包方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由发包方承担，工期也予顺延。

　　7.工程竣工：承包方应提前三天通知发包方验收，发包方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如发包方在规定时间内不能组织验收须及时通知承包方，另定验收日期。如通过竣工验收，发包方应承认原竣工日期，并承担承包方的看管费用和其他相关费用。

　　四、安全生产

　　发包方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属发包方责任的，发包方负责和赔偿;属于承包方责任的，承包方负责修复和赔偿。

　　五、工程价款

　　1.工程款付款方式列下表：

　　2.工程结算：详见《工程结算单》。

　　3.工程保修期壹年。双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　4.双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

　　六、其它事项

　　1.发包方工作：(1)发包方应在开工前一天，向承包方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份，并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向承包方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　2.承包方工作：(1)参加发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派________为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜，对其行为承包方应予认可。如更换人员，承包方应及时书面通知发包方。(3)未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任

　　1.由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，发包方付承包方____元;发包方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付违约金。

　　2.由于承包方原因逾期竣工的，每逾期一天，承包方按发包方已付款的______%向发包方支付违约金。

　　3.发包方未办理有关手续，强行要求承包方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由发包方负责并担责任。

　　4.承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由承包方负责并承担责任。

　　八、争议解决

　　双方约定，在履行本设计协议过程中产生争议时，双方协商解决，如在30日内无法协商解决，任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间，承包方应继续按约定履行义务。如果承包方停工视为违约，按本合同承担违约责任。

　　九、变更和解除

　　合同经双方签章生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款______%支付违约金，并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　十、其它约定

　　本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　发包方(签章)：________ 承包方(签章)：________

　　委托代理人：____________ 法定代表人：____________

商场装饰装修协议书 篇14

　　委托方(甲方)：____________________

　　承接方(乙方)：____________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方委托乙方进行装修装饰。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：____________________

　　2、工程概况： ____________________

　　总计：施工面积____________平方米。

　　3、施工内容：___。

　　4、委托方式：______________。

　　5、工程开工日期：______年______月______日

　　6、工程竣工日期：______年______月______日

　　7、工程总天数：________天

　　第二条：工程价款(人民币：___元)

　　工程价款(金额大写)___________________元。

　　1、材料款__________元;

　　2、人 工 费__________元;

　　3、设计费__________元;

　　4、施工清运费__________元;

　　5、搬卸费__________元;

　　6、管 理 费__________元;

　　7、税金___________元;

　　8、其他费用(注明内容)____________元。

　　第三条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2、工程验收标准，双方同意参照 标准规定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，乙方应按照甲方的要求完成，甲方应支付因此增加的费用，如因此导致工程量重大增加的，应另签订补充合同。

　　4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，但乙方应当及时提出专业的合理意见，如甲方自行采购的材料、设备有明显的质量问题，乙方没有提出异议的，乙方应当对因此造成的损失承担___%的赔偿责任;施工质量由乙方负责。

　　5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　6、施工中，甲方有权随时对乙方的工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，甲方有权要求乙方返工重做，检查和返工费由乙方承担，工期不变。甲方对乙方的施工提出修改建议，乙方应当按照甲方的要求办理。

　　第四条：材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装修装饰工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付工程价款的____%作为预付款;当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即支付工程价款的____%作为进度款。甲方工程竣工验收合格并且乙方向甲方交付全部工程后，双方进行决算，决算完成后甲方支付双方决算工程总价款的_____%。余款作为工程质量保证金，质保期满后，甲方一次性付清。质保期为一年，自甲方工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、付款要求：___

　　3、付款时间：___

　　4、甲方工程竣工验收合格，乙方立即向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡。双方决算后，甲方除质保金外，付清其他工程价款，乙方应按甲方要求及时开具合法的统一发票。工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并经甲方同意由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，完工验收合格后单独结清。

　　第六条：工程工期

　　在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　第七条：工程验收

　　1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后三日内，乙方应书面通知并组织甲方进行竣工验收。经甲方验收合格，乙方向甲方移交全部工程，双方办理工程结算手续。

　　2、乙方书面通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条：其他事项

　　1、甲方

　　1.1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　1.2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　1.3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先取得相邻方及物业管理部门的同意。

　　2、乙方

　　2.1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必须有法人代表的委托证书。

　　2.2、指派(姓名)__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　2.3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　2.4、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　2.5、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为 个月。

　　2.6、乙方负责乙方工人的文明安全施工，如乙方工人发生事故造成任何人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任，如因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　2.7、未经甲方同意，乙方不得擅自将工程转包或分包。

　　第九条：违约责任

　　1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　2、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权在逾期___日后停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的 %支付给乙方。

　　4、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工程价款的 %作为违约金支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 %作为误工费支付给乙方。

　　5、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，但甲方自行采购的材料、设备有明显的质量问题，乙方没有提出异议的，乙方应当对因此造成的损失承担___%的赔偿责任;由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变，因此发生人身损害及财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

　　6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需甲方签证，工期顺延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　7、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改乙方施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向 行业协会家庭装潢专业委员会投诉。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以选择一下第 种方式解决：

　　10.2.1 按照本合同约定向 仲裁委员会申请仲裁。

　　10.2.2 向工程所在地法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1、合同经双方盖章签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1、本合同和合同附件自双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式 份，

　　甲方：_________(盖章)法定代表人：_________委托代表人：_________

　　日期：_________电话：_________开户银行：_________帐号：_________份，乙方 _________份。

　　乙方：_________(盖章) 法定代表人：_________委托代表人：_________

　　日期：_________电话： _________开户银行：_________帐号：_________

商场装饰装修协议书 篇15

　　甲方：

　　电话：

　　身份证号：

　　乙方：

　　电话：

　　身份证号：

　　第一条工程概况

　　1、工程地址：

　　2、工程总价：82000元。大写：八万二千圆整。

　　3、委托方式：包工包料

　　4、工程工期：100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。

　　第二条 质量要求

　　1、水电：水管[日丰25管]、电线[玉蝶]、开关插座[TCL]、[灯具由 甲方购买]

　　2、泥工：水泥[乌蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶台石[人造 石音石160元每米]。

　　3、木工：木方[3x5木方]、木工板[威建]。

　　第三条 工程内容

　　1、两个卧室、一个客厅、一个厨房、一个卫生间建墙、玻璃封顶[45X75]不锈钢管架子上封1.2钢化玻璃封顶。

　　2、水电：水电安装、安装开关及插座。

　　3、泥工：厨房、卫生间、客厅饭厅、卧室、地砖墙壁沾贴、厨房地柜制作、新建墙体外墙面砖沾贴。瓷砖由乙方购买。

　　4、木工：客厅、饭厅、卧室、厨房、卫生间、塑料扣板吊顶、鞋柜1.5米、主卧室衣柜2米、客卧衣柜2米、厨房吊柜3米、电视背景墙制作。

　　注：衣柜移门由乙方购买每平方米130元。

　　5、油漆、墙纸、客厅两个卧室满贴墙纸，全室新制作家具三次油漆喷图。

　　6、防盗门3个、塑钢窗6个、塑钢门3个、套装门1个、客厅双扇移门1个、防护栏6个。

　　第四条其他约束

　　如乙方在规定时间内没有完成一切工程甲方有权按每超出一天扣200元处理。如甲方在乙方要求付款在两天内没有付款而影响工期乙方有权向甲方出延期要求。

　　第五条安全责任

　　在施工过程中若出现一切安全事故如伤到工人，行人及车辆与甲方无关，乙方全权负责。

　　本合同一式两分经甲乙双方签字后生效，双方各执一份，增加项目双方友好协商。

　　本合同不含热水器、油烟机、洗脸盆、坐便器、洗菜盆、灯具。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

商场装饰装修协议书 篇16

　　发包方(简称甲方)：_______________

　　承包方(简称乙方)：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部( 1997 ) 92 号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、概况

　　1 、甲方装饰住房系合法居住。

　　乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

　　2 、装饰施工地点：__区(县)___路 ___号__楼___室。

　　3 、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___平方米。

　　4 、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。装饰装修工程施工合同5 、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6 、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____

　　其中：

　　材 料 费：______，人工费：______

　　管 理 费：______，设计费：______

　　垃圾清运费：______，税金( 3.41 %)：____

　　其 他 费 用：______

　　经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　7 、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1 、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的'损失，由乙方负责赔偿。

　　2 、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

　　3 、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　4 、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1 、本工程执行 DBJ08-62-97 《住宅建筑装饰工程技术规程》、 DB31/T30-1999

　　《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2 、本工程由___方设计施工方案。

　　3 、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4 、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5 、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　6 、工程验收。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　7 、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　四、有关安全生产和防火约定：

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　五、关于工程价款及结算的约定：

　　1 、工程款付款方式列下表：

　　付款时间 付款百分比 金额

　　对预算设计认可 签订合同之日 1000 元，第二次付款时扣除

　　合同签订后 开工前二至五天 65 % 元

　　施工过程中 工期进度过半 30 % 元

　　竣工验收 当天 5 % 元

　　增加工程项目 签订项目变更表 100 % 元

　　注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。

　　2 、工程结算：详见附件六《工程结算单》。

　　3 、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　4 、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

　　六、其它事项

　　1 、甲方工作：

　　( 1 )甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　( 2 )做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　( 3 )如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　2 、乙方工作：

　　( 1 )参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　( 2 )指派____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　( 3 )未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任：

　　1 、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。

　　2 、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

　　3 、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

　　4 、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　八、纠纷处理方式：

　　1 、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

　　2 、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向 市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。

　　九、合同的变更和解除：

　　1 、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2 、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　十、其它约定：

　　十一、 本合同一式 _____ 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方(签章)：

　　_________年____月____日

　　乙方(签章)：

　　_________年____月____日

商场装饰装修协议书 篇17

　　合同文本包括正本和附件，要求完整、齐全。

　　基础文件资料如工程设计图纸、工程预算表等必须事先完成。

　　对双方达成的约定内容要询问、审核清楚后再落笔。

　　对补充条款应该明确的事项一定要阐述清楚。

　　对消费者来说，补充条款往往是最关键的部分。

　　装修合同补充条款应该明确的事项应当包括以下几个方面： 　工程委托的方式。

　　委托的方式一般有全包、半包和清包这三种方式。

　　全包是指工程所需的材料全部委托装修公司承办。

　　半包是指部分材料由装潢公司承担，其余部分由装修业主自己提供，施工由装修公司承担。

　　清包是指装修公司承担工程的施工，材料全部由业主提供，即通常所说的包工不包料。

　　这三种委托方式对装修公司和业主来说，权利和义务各不相同，应该在合同中明确材料出现质量问题，谁提供材料谁负责的原则。

　　合同履行方式。

　　一般有开口和闭口两种方式。

　　开口方式是指双方约定根据设计图纸编造工程预算，然后报价，双方确认后签约履行，在履约后期按实做实算进行结算。

　　应按原工程设计图纸和预算的内容，对装修中所进行的施工项目、材料、人工等双方认可的凭证进行必要的确认后，再最后结算。

　　闭口方式是指双方根据设计图纸和编制的工程预算进行核价，双方确认后签约履行。

　　除非在装修过程中对原设计的施工内容和预算内容有变动或项目有增减的情况发生，双方就按原编制的工程预算约定进行结算。

　　这两种履约方式各有利弊。

　　开口合同对双方来说自由度更大，而闭口合同则小一些，但约定的精确度也要高一些。

　　对消费者来说，签了闭口合同不等于不可改变，通常来说，装修过程中变动的情况肯定会发生，如果确实需要变动装修项目、材料等，只要及时办理手续就可以避免矛盾的发生。

　　!~~

商场装饰装修协议书 篇18

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及有关的规定，为了明确甲乙双方责任权利，能确保工程安全，文明，顺利施工，结合本工程具体情况，为了明确双方责任，经双方在平等，团结的原则下，经双方协商一致认可下，特签订本合同。

　　一、工程名称：

　　_____煤矿建筑室内装修工程。

　　二、工程地点：

　　_____煤矿。

　　三、承包轻工：

　　硅酸钙板吊顶，铝单板吊顶等。

　　四、承包价格：

　　1、更衣间、洗浴室吊顶：

　　硅酸钙板吊顶和铝单板吊顶（其中有平板和异形及铝格栅方管吊顶），工费:25元/M2，按占地面积计算。

　　2、走廊吊顶：铝单板吊顶，木工板做灯槽，木工板加硅酸钙板。工费:30元/M2按占地面积计算。 ，

　　3、每间房有窗口的：木工板底加硅酸钙板，工费:25元/M2，按展开面积计算。

　　五、甲方负责提供施工材料，电源到位，其它以外，其它一切机械与工具等均由乙方自理负责配备。

　　六、工期要求：

　　1、工期：_____年___月___日-_____年___月___日。

　　2、乙方根据甲方的总、月、日施工进度计划和施工员下达的施工任务，单所规定的期限内完成。如乙方逾期完成，甲方有权对乙方以相应的处罚，按延误一天罚500-1000元。

　　七、质量标准及验收要求：

　　1、本工程施工，乙方应严格按照现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，乙方在完成每项施工部位或工序后，应认真自检互检后报甲方复检验收，并按国家标准（GB50300-20__）工程质量检验评定标准进行实测。

　　2、按照《建筑工程管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任，乙方必须遵照设计院、甲方、监理及有关技术、质量交底，精心组织施工，出现问题必须服从甲方整改意见，限期整改，如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款，因乙方施工质量低劣，且屡催无法履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担由本次而造成的一切损失。

　　3、乙方对现场所有已完工的工程，对成品有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。

　　4、对自承包分项工程中，对成品有保护的义务，凡在保修期内出现吊顶不平、脱落等现象，均由乙方无偿修复。

　　5、施工整体质量必须达到样板间的质量要求。

　　6、乙方施工的工程未能达到上述质量标准、安全生产、文明施工、施工进度严重滞后等，甲方将对乙方采取罚款处理。

　　八、付款方式：

　　乙方在施工中途支付生活费，施工完后支付55%，竣工验收后支付100%。

　　九、卫生：

　　1、每天做好施工现场的工后落手清，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明、整洁和生活区干净卫生。

　　2、施工后要清理垃圾。

　　十、施工期人为造成的安全事故，均由乙方承担全部责任。

　　十一、严禁打架、斗殴、集体闹事、如有发生甲方将对乙方每次罚款200-500元。

　　十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方共同签字后生效，保修期满后，保修条款亦自动失效。

　　甲方： 乙方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　_____年_______月_______日

商场装饰装修协议书 篇19

　　甲方：___________联系电话：_____________________

　　乙方：___________联系电话：_____________________

　　为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。

　　一、合同背景

　　1、施工地点位于：________________________________________;

　　2、甲方委托乙方施工，使装修后的店铺符合设计要求。

　　二、合同内容

　　甲方委托乙方对甲方所租赁的店铺进行装修，用于开设茶楼。

　　三、承包方式

　　该装修工程实行全承包(包工、包料)的方式承包给乙方。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、有权对不符合甲方设计意图的地方要求整改。

　　2、有权按设计要求监督其工程质量和工期。

　　3、对乙方装修过程中有质量问题，甲方除有权让乙方整改。

　　4、有义务为乙方施工提供水、电保障。

　　5、有义务按合同约定的付款方式拨付工程款项。

　　五、乙方的权利和义务

　　l、有权按合同约定获取工程费用。

　　2、必项按甲方确认的设计方案进行施工(包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程等)。

　　3、所购材料必须符合设计标准(以施工清单为准)。

　　4、应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负;施工人发生的一切安全事故与甲方无关由乙方自负。

　　5、施工，乙方应将店铺清扫干净(包括清除建筑垃圾等)后方可交与甲方。

　　六、合同金额及付款方式

　　本合同装修预算金额为人民币： _____万元，大写：_________________________。

　　付款方式为：合同签订后即付_____元( 万元)作为启动资金，后按工程进度协商付款，工程结束经验收合格后十日内一次性付清工程余款。

　　七、工程期限

　　本工程施工期限为_____天(从合同签订之日算起)。

　　八、特别说明

　　1、施工中若需更改设计方案，须经双方协商。

　　2、施工中若市面上无设计要求的材料，双方协商可用同质、同价的材料更换。

　　3、施工项目以施工清单为准;清单未涉及到的甲乙双方协商予以增加工程量及工程款。

　　九、违约责任

　　任何一方违约，按合同金额的_____%处违约金。

　　十、附则

　　l、本合同未尽事宣，双方依照有关规定协商解决;

　　2、本协议自签字之日起生效;

　　3、本协议一式_____份，甲方_____份乙方_____份，均具有同等法律效力

　　甲方(签章)：_____________乙方(签章)：_____________

　　_________年______月______日_________年______月______日

商场装饰装修协议书 篇20

　　甲方：（用人单位）___________________________________

　　乙方：（劳动）_____________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，双方平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　第一个合同期

　　合同期为___年___月___日至___年___月___日，因乙方施工未能完成符合甲方要求，不遵守甲方规章制度或其他原因的，甲方有权单方面书面通知乙方解除劳动合同。

　　第二条工作地点及工作内容

　　（1）乙方根据甲方工作需要，同意安排____________（工作工作地点）由甲方安排。）从事____________（岗位、工种）。合同履行期间，甲乙双方经协商一致，可以变更工作地点、岗位、工种。

　　（2）乙方应按甲方要求按时完成规定的工作，并达到规定的质量标准。

　　（3）按照甲方与Objective签订的合同，按时完成施工。

　　（4）乙方应按甲方要求按时完成规定的工作，并达到现行国家或行业工程质量法规的验收标准。

　　（5）工程质量不达标的，乙方应在甲方规定的时间内免费返工，达到验收标准

　　第三条劳动报酬

　　人工成本的计算以现场实际工作量为准。本项目人工成本明细见附件：“人工成本清单”。单价已全面包含完成运营项目所需的全部人工成本，单价不作调整。

　　第四条劳动报酬的支付

　　如果乙方的建设超过工程总金额的50%，甲方支付30%生活费。所有人工费用应在验收后一周内支付。所有费用以付款后的收据或转账凭证为准。

　　第五条劳动合同的变更、解除、终止和续签

　　（1）双方可以协商修改合同。变更合同应采用书面形式。双方各执一份修改后的合同文本。

　　（2）双方可以协商解除合同。甲方解除劳动合同的，应提前3天书面通知乙方解除劳动合同；乙方解除劳动合同的，应提前3天书面通知甲方。甲方应在5日内为乙方办理工程款结算、交接手续等其他事宜。

　　（3）有下列情形之一的，本合同立即终止，双方办理劳动合同解除手续：

　　1、合同期满时，结算工程款自动终止；

　　2、乙方死亡，或被人民法院宣告死亡、失踪的；

　　3.甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或决定提前解散

　　4.法律、行政法规规定的其他情形。

　　5、甲方被依法宣告破产；

　　（4）本合同到期前，双方应提前15天协商续签劳动合同。续签劳动合同。

　　第六条安全责任

　　双方签订合同，因施工按量施工结算，一切安全责任由乙方承担，他们自己购买医疗服务。保险，由雇主购买的人寿意外保险。其中：乙方与其他个人或公司一起施工，甲方对乙方的.安全不承担任何责任，对施工现场以外的安全事故，甲方不承担任何责任。施工期间，甲方有权停止违法经营和作业。乙方应遵守国家或行业的安全规定。因乙方疏忽造成的安全事故，乙方应承担安全责任和经济损失。

　　第七条劳动争议的处理

　　因本合同产生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，双方决定通过以下方式解决：

　　1、向本合同签订地人民法院提起诉讼。

　　2.向公司申请调解。

　　3. 向_____仲裁委员会申请调解。

　　第八条其他

　　对于其他事项和双方未约定的事项，可以签订补充协议，同样具有法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　__年__月__日

商场装饰装修协议书 篇21

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、装潢施工地点：

　　2、工程面积：建筑面积约 平方米。

　　3、承包方式：包工不包料。

　　4、装饰施工内容：施工图纸(经甲乙方确认)范围内。

　　5、工程总价款： (￥： 元)。

　　6、工期：自 年 月 日开工至 年 月 日竣工，工期约 天。

　　第二条 甲方职责

　　1、甲方保证乙方开工前水、电通畅。

　　2、甲方在接到乙方通知，应在二日内予以回复。如未回复视为对乙方通知的确认。

　　3、为了确保施工工程质量，甲方对乙方的施工进行监督。

　　第三条 乙方职责

　　1、乙方在装修期间承担施工的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担现场管理，装修施工质量

　　2、乙方在装修过程中，应保证正常施工和管理。

　　3、乙方负责组织装修人员进行装修工程施工。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在异议，可以要求乙方无条件更换。

　　4、乙方不得擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，如需改变应经甲方书面同意。

　　第四条 材料供应

　　1、本工程所用装修材料、装修施工设备、工具等都均由乙方提供。

　　2、乙方应在处理隐蔽工程和中间工程前，应书面通知甲方对隐蔽工程和中间工程进行检验验收;如未通知，甲方有权要求在其本部分完工后进行的检查与验收，因返工所造成的费用由乙方承担。

　　3、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4、工程竣工验收前，负责对现场的一切设施和工程进行保护。

　　第五条 工程质量及验收

　　1、由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

　　2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，应与乙方协商，就变更工程的相关事宜达成补充协议

　　3、工程竣工：乙方应提前两日通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期(完工后15个工作日内)。

　　4、工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。

　　第六条 安全生产

　　1、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻设施及建筑的安全，防止渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。

　　2、乙方施工人员应是与乙方建立劳动关系的人员，鉴定劳务合同，保证施工质量和人身安全。

　　3、乙方施工人员因过失或故意给他人造成人身损害或财产损失的，乙方应负责赔偿。

　　第七条 工程价款及结算

　　1、工程款支付方式及期限：

　　2、合同生效后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%即人民币 元整(￥： 元)。

　　3、工程完成60%，甲方向乙方支付合同总价款的65%，即人民币 元整(￥： 元)。

　　4、合同总价的5%即人民 元整(￥： 元)

　　第八条 其它事项

　　1、不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　2、如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后7日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　3、工程变量变更，在施工过程中如有对施工图纸有改变时，双方以补充协议的形式确定，变更工程量不再变更合同总价。

　　第九条 违约责任

　　1、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担责任。

　　2、工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

　　3、工程关键节点或隐蔽工程未按约定办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。

　　第十条 纠纷处理方式

　　因履行本合同双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。因此产生的费用包括但不限于诉讼费、律师费、交通费 等由败诉方承担，或由司法文书确定。

　　第十一条 协议的变更和解除

　　1、协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。

　　2、施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议，解除本协议。

　　3、如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止施工，限期内要求乙方返工直致达到施工图纸的要求。

　　第十二条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　甲方(签字)： 乙方(签字)： 住址： 住址：

　　联系人： 联系人：

　　电话： 电话：

　　签订日期： 签订日期：

商场装饰装修协议书 篇22

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方委托乙方进行装修装饰。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：____________________

　　2、工程概况： ____________________(详见本合同附件)

　　总计：施工面积____________平方米。

　　3、施工内容：详见本合同附件《装修装饰施工内容单》和施工图。

　　4、委托方式：______________。

　　5、工程开工日期：______年______月______日

　　6、工程竣工日期：______年______月______日

　　7、工程总天数：________天

　　第二条：工程价款(人民币：元)

　　工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________元; 2、人 工 费__________元;

　　3、设计费__________元; 4、施工清运费__________元;

　　5、搬卸费__________元; 6、管 理 费__________元;

　　7、税金___________元;

　　8、其他费用(注明内容)____________元。

　　第三条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件《装修装饰工程材料决算清单》。

　　2、工程验收标准，双方同意参照 标准规定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，乙方应按照甲方的要求完成，甲方应支付因此增加的费用，如因此导致工程量重大增加的，应另签订补充合同。

　　4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，但乙方应当及时提出专业的合理意见，如甲方自行采购的材料、设备有明显的质量问题，乙方没有提出异议的，乙方应当对因此造成的损失承担___%的赔偿责任;施工质量由乙方负责。

　　5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　6、施工中，甲方有权随时对乙方的工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，甲方有权要求乙方返工重做，检查和返工费由乙方承担，工期不变。甲方对乙方的施工提出修改建议，乙方应当按照甲方的要求办理。

　　第四条：材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件《装修装饰工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装修装饰工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件《甲方提供装修装饰材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付工程价款的____%作为预付款;当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即支付工程价款的____%作为进度款。甲方工

　　程竣工验收合格并且乙方向甲方交付全部工程后，双方进行决算，决算完成后甲方支付双方决算工程总价款的_____%。余款作为工程质量保证金，质保期满后，甲方一次性付清。质保期为一年，自甲方工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、付款要求

　　3、付款时间

　　4、甲方工程竣工验收合格，乙方立即向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件《装修装饰工程质量保修卡》。双方决算后，甲方除质保金外，付清其他工程价款，乙方应按甲方要求及时开具合法的统一发票。工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件《装修装饰工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并经甲方同意由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，完工验收合格后单独结清。

　　第六条：工程工期

　　1、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　第七条：工程验收

　　1、工程质量验收，详见本合同附件《装修装饰工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后三日内，乙方应书面通知并组织甲方进行竣工验收。经甲方验收合格，乙方向甲方移交全部工程，双方办理工程结算手续。

　　2、乙方书面通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条：其他事项

　　1、甲方

　　1.1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　1.2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　1.3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先取得相邻方及物业管理部门的同意。

　　2、乙方

　　2.1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必须有法人代表的委托证书。

　　2.2、指派(姓名)__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　2.3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　2.4、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　2.5、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为 个月。

　　2.6、乙方负责乙方工人的文明安全施工，如乙方工人发生事故造成任何人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任，如因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　2.7、未经甲方同意，乙方不得擅自将工程转包或分包。

　　第九条：违约责任

　　1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　2、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权在逾期___日后停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的 %支付给乙方。

　　4、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工程价款的 %作为违约金支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 %作为误工费支付给乙方。

　　5、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，但甲方自行采购的材料、设备有明显的质量问题，乙方没有提出异议的，乙方应当对因此造成的损失承担___%的赔偿责任;由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变，因此发生人身损害及财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

　　6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需甲方签证，工期顺延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　7、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改乙方施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向 行业协会家庭装潢专业委员会投诉。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以选择一下第 种方式解决：

　　10.2.1 按照本合同约定向 仲裁委员会申请仲裁。

　　10.2.2 向工程所在地法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1、合同经双方盖章签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1、本合同和合同附件自双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份，

　　甲方：(盖章)法定代表人：委托代表人：日期：电话：开户银行：帐号：份，乙方 份。

　　乙方：(盖章) 法定代表人： 委托代表人： 日期： 电话： 开户银行： 帐号：

商场装饰装修协议书 篇23

　　甲方：

　　电话：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　证件号码：

　　住址：

　　联系电话：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。

　　一、合同期限

　　甲乙双方同意按以下第 种方式确定本合同期限。

　　、有固定期限：从 年 月 日起至 年 月 日止, 其中试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　、无固定期限：从 年 月 日起，其中试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　、以完成 工作任务为劳动合同期限：自 年 月 日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。

　　二、工作内容和工作地点

　　乙方根据甲方要求，经过协商，从事 工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，变动乙方的工作岗位，乙方服从甲方的安排及培训等工作。

　　甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照机房安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。

　　甲乙双方约定劳动合同履行地为 。

　　三、工作时间和劳动报酬

　　甲方实行标准工时制，因工作需要确需延长工作时间的，经双方协调而定。

　　甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

　　1、甲方承诺每月 日为发薪日;

　　2、乙方在试用期内的工资为每月 元;

　　3、经甲乙上方协商一致，对乙方的工资报酬做下列分配：

　　、乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法决定，根据乙方的工作岗位确定其每月工资为 元。

　　、甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法，乙方的基本工资确定为每月 元，以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。

　　、甲方实行提成工资制，根据甲乙双方平等自愿的条件下作出下列提成工资制：

　　5—10万单子按 %提成;

　　10—15万单子按 %提成;

　　15万以上单子按 %提成。

　　、提成每月20号按客户所交工程款的比例发放;

　　、中途无故不干丢下工地不管等原因，甲方无理由拒绝发放乙方的一切工资以及提成，清洁严重的甲方可追究其法律责任。

　　4、甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等，合理提高乙方工资。

　　四、劳动管理

　　甲方必须严格执行劳动政策和有关劳动管理的法律规定，并根据国家有关规定建立、健全劳动制度及各项规章。

　　甲方有监督乙方遵章守纪、安全工作、职业道德及工作任务完成情况的权利。

　　乙方应严格遵守公司纪律和规章制度，不得把公司的各种机密和与公司利益有关的文件泄露给他人，若发现并对本公司已造成客户流失经济损失的，应根据后果及责任大小给予赔偿。

　　工作中应服从甲方管理，积极完成所从事的工作。

　　五、合同的变更、解除、终止和续订

　　甲方因转产、调整经营项目，或者由于情况变化，经甲乙双方协商同意，可以变更合同的相关内容。

　　在下列情况下，甲方可以解除合同：

　　1、乙方在试用期内经发现不符合用工条件的;

　　2、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作又无法安排其他工作的;

　　3、参照国务院《国营企业辞退违纪职工暂行规定》，乙方属于应予辞退的;

　　4、甲方歇业、宣告破产，或者濒临破产处于法定整顿期间的。

　　在下列情况下，乙方可以解除合同：

　　1、甲方违反国家规定，无安全防护设施，劳动安全、卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的;

　　2、甲方无力或不按照本合同规定支付乙方劳动报酬的;

　　合同期限届满，应即终止执行。由于经营、工作需要，甲乙双方协商同意，可以续订合同。

　　六、劳动争议处理

　　甲乙双方因履行本合同发生劳动争议可以协商解决。不愿协商或者协商不成的可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调节不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的，可以自收到冲裁裁决之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

　　甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法效益的，乙方有权向劳动保障行政部门和有感部门举报。

　　七、其他

　　劳动合同期内，乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化，应当及时告知甲方，以便于联系。

　　本合同未尽事宜，均按国家有感规定执行，国家没有规定的，通过双方平等协商解决。

　　本合同不得涂改。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　本合同于 年 月 日生效。

　　本合同未尽事宜经甲乙双方协商在附补充协议。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

商场装饰装修协议书 篇24

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条 工程项目

　　甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_____________________________

　　第二条 设计收费及支付方法

　　(一) 本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

　　经甲乙双方商定设计收费为 元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图)，估算总收费元，金额大写 元。

　　(二)付款方式

　　甲乙双方采用以下付款方式

　　1、 量房前付预付款1000元(其中200元上门测量费和800元方案费);

　　2、 方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;

　　3、出电脑效果图，价格：800元/张 (a4);

　　第三条 设计内容及完成日期的约定

　　(一) 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

　　(二) 平立面图

　　1、 原房型图

　　2、 墙体改造图

　　3、 平面家具布置图

　　4、地面图

　　5、天花图

　　6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)

　　7、门立面图(根据实际情况出或者不出)

　　6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)

　　7、电视背景墙立面图

　　8、其它现场需施工墙面的立面图

　　(三) 剖面图

　　1、应标明材质、用料、颜色等

　　2、门窗套剖面图

　　3、玄关剖面图

　　4、天花剖面图

　　5、电视背景墙剖面图

　　6、其它需施工处剖面图

　　(四) 水电施工图

　　(五) 甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图;

　　平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。

　　第四条 双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;

　　2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;

　　3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;

　　4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行第二次方案设计;

　　(二)乙方责任

　　1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;

　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

　　第五条 违约责任

　　(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失100元违约金/天;

　　(二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;

　　(三)甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;

　　(四)甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。

　　第六条 合同生效、中止与结束

　　(一) 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

　　(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第七条 合同纠纷解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

　　一、 向消费者委员会申请调解;

　　二、 向有管辖权的人民法院起诉;

　　三、 其它解决方式：_______________ 。

　　第八条 未尽事宜与附加条款

　　(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　(二)本合同附加条款如下：

　　1、 设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

　　2、 设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);

　　3、 设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);

　　4、 设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);

　　第九条 合同文本

　　一、 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　二、 本合同签订后乙方不得转包设计工程。

　　三、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　四、 合同履行完后自动终止。

　　甲 方： 乙 方：

　　签 章： 签 章：

　　签约地址： 签约地址：

　　签约日期： 签约日期：

商场装饰装修协议书 篇25

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。

　　3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程开工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)___________________元《家庭装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________元;

　　2、人工费__________元;

　　3、设计费__________元;

　　4、施工清运费__________元;

　　5、搬卸费__________元;

　　6、管理费__________元;

　　7、其他费用(注明内容)______________元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(_______年_______月_______日)，甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或_____部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2.乙方通知甲方进

　　行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条：其他事项

　　1.甲方责任

　　1)必须提供经物业管理部门认可的`房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2.乙方责任

　　1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

　　2)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　3)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　5)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方各执份。

　　甲方(业主)：(签章)

　　法人代表：

　　编码：

　　委托代理人：

　　电话：

　　签约日期：

　　乙方：(签章)

　　企业地址：

　　编码：

　　工作单位：

　　委托代理人：

　　电话：

商场装饰装修协议书 篇26

　　装修人： ________(以下简称甲方)

　　装饰装修企业： ________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建设部令《住宅室内装饰装修管理办法》及有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　一、装饰施工项目

　　1、装饰工程地点：________。

　　2、房屋结构：________。

　　3、装饰施工内容及要求：[详见附表1-1、1-2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)、(二);附表2：家庭居室装饰装修工程设计图纸，一式二份，甲乙双方各一份，并双方各一份，并双方确认]。

　　4、 工程承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式：

　　(1) 乙方包工、包料(详见附表第5：装修企业提供装饰装修材料明细表);

　　(2) 乙方包、部分包料，甲方提供部分材料(详见附表4：装修人提供装饰装修材料明细表);

　　(3) 乙方包工、甲方包料，即清包工(详见附表4：装修人提供装饰装修材料明细表)。

　　二、工程期限

　　工程期限________天，开工日期：________年 ________月________日，竣工日期： ________年 ________月 ________日。

　　出现以下情形经发包方人确认，工程相应顺延：

　　(1) 工程量变化和设计变更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 发包人同意顺延的其他情况。

　　如因项目变更经双方协商，工程相应调整。

　　三、工程造价及付款方式

　　1、工程总造价：(大写)： (小写) 元，

　　其中含：设计费 元，管理费 元，税金 元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　2、付款方式：合同约定的开工日期前三日，甲方支付工程总价款的40%，计 元，其余价款根据施工进度计划分期支付;

　　(1)木工进场前，支付总价款40%，计 元;

　　(2)油漆工进场前，支付总价款17%，计 元;

　　(3)余款3% 元，工程验收合格后一次付清。

　　包清工工程，开工前工程款一次付清。

　　凡因工程量变化、设计方案等原因调整工程造价的，应在工程验收合格后按工程决算结清。

　　双方款项往来，均就出具发票或正式收据。

　　四、材料、设备的供应

　　1、甲方提供的材料、设备见附表4：

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应符合国家规定的质量标准、环保标准，否则由此引发发产品质量问题和其他问题、乙方不承担责任。甲方负责供应的材料应按施工进度计划及供应到现场，经乙方验收签字，并由乙方负责保管。由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方采购的材料、设备见附表5：

　　凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量相符，并应向业主提交检测报告，其中包括环保检测资料。

　　乙方采购的材料、设备，应符合国家标准，否则对工程造成的损失由乙方负责;如乙方采购的材料、设备是经甲方指定的，出现质量问题，乙方不承担责任。

　　五、工程变更

　　1、 施工过程中甲方提出修改设计及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系并签订变更单，明确变更的价款、工期后方能进行调整，由此引起增减费用、工程变动，应在油漆工程进场前按付款比例付款。(见附表6：家庭居室装饰装修工程变更单)。

　　2、 凡甲方私自与乙方施工人员商定变更施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应当赔偿。

　　六、施工安全

　　1、 甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、 乙方在施工期内严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》，确保施工安全。

　　3、 由于甲方或乙方提供的图纸、工艺质量说明违反有关安全操作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，其责任就由图纸提供方负责并承担引产生的一切经济损失。

　　4、 由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担责任并赔偿甲方的经济损失。

　　七、工程质量、验收及结算

　　1、 工程质量按20xx年1月10日发布的《江苏省DB32/381—20xx住宅装饰质量标准》执行，并按本合同约定履行。

　　2、 甲、乙双方应按以下几个阶段对隐蔽工程和中间工程进行检查验收，并填写工程验收单(见附表7：家庭居室装饰装修工程验收单)：(1)杂工拆旧;(2)水电敷设;(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打扫卫生。

　　3、 工程竣工后，乙方应书面通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，填写工程验收单(详见附表7：家庭居室装饰装修工程验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另行确定验收日期，但甲方应承认实际竣工时间为竣工日期，并承担乙方因延期所发生的相关费用。

　　4、 工程验收合格后，乙方应向甲方提交工程结算单和工程决算表及有关资料(详见附表8：家庭居室装饰装修工程结算单;附表8—2：家庭居室装饰装修工程决算表)甲方自接到上述资料5天内给予批准或提出修改意见，到期未提出异议，视为同意。甲方应在工程决算批准后的3日内结清余款。

　　5、 工程未经竣工验收，或竣工验收未通过的，如甲方擅自使用由此所发生的质量问题和其他问题由甲方自行承担责任。

　　6、 工程竣工后，空气质量应当符合国家有关标准。如甲方提出对室内环境质量进行检测时，甲方应当在检测前15日保持每日通风4小时的情况下委托具有相应资质的建设工程质量检测机构对室内环境质量进行检测，检测不合格的，属于甲方或乙方的原因，应由甲方或乙方各自承担相应责任。

　　八、工程保修

　　在正常作用条件下，工程保修期为二年，自工程竣工验收合格之日起计算。

　　九、其它一般规定

　　对甲方的规定：

　　1、 甲方开工前应当向物业管理企业或房产管理部门申报登记，并告知邻里，负责处理邻里关系。

　　2、 甲方形式前向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明份，并向乙方进行现场交底;全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等应取保护措施。

　　3、 向乙方提供施工需要的水、电等施工条件，并说明使用注意事项。

　　4、 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，应负责到有关部门办理相关的审批手续。未经有权部门同意，乙方不得擅自拆改，否则乙方应承担由，此产生的全部责任。

　　5、 由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异，乙方向甲方提出后，甲方仍坚持使用而影响工程质量，其返工费用和工程质量等问题均由甲方承担，工程相应顺延。

　　6、 负责提请有关部门做好安全、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　7、 甲方要求按合同约定的工程提前竣工时，需征得乙方同意并应支付相应费用。

　　8、 甲方指派 为代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理变更、验收、结算等手续。甲方其他家庭成员对工程和乙方施工提出意见、要求均应通过甲方代表与乙方联系。

　　对乙方的规定：

　　1、 乙方不得将工程转包给他人施工。

　　2、 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行管理。

　　3、 乙方指派 为驻工地代表，负责与甲方联系协调，代表乙方办理变更、验收、结算等手续。

　　十、工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责通知乙方。

　　十一、其它约定

　　十二、违约责任

　　甲、 乙方违反本合同条款应承担相应违约责任，赔偿对方因此造成的经济损失：甲方未按合同规定的时间和要求提供原料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方应按工程总造价的0.5%赔偿乙方损失。

　　甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期未付款的0.5%支付违约金。

　　乙方擅自转包工程，甲方有权要求停工，乙方应承担工程总造价10%的违约金并赔偿甲方由此而造成的其他经济损失。

　　乙方因自身原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的0.5%支付违约金。本合同生效后甲乙双方不得擅自变更或解除合同，否则违约方将按工程预算总造价10%向对方支付违约金，并赔偿由此而造成的其他经济损失。

　　十三、争议或纠纷的处理

　　甲、 乙双方履行本合同如发生争议，应协商解决或请扬州市装饰行业协会、扬州市工商行政管理局行政调解中心进行调解。双方协商或调解不成的，同意提交扬州仲裁委员会仲裁。(当事人如不同意提交仲裁的，则在以下空格中注明，可依法向人民法院提起诉讼 。)

　　十四、附则

　　本合同正本一式二份，双方各执一分，附件 份，有同等法律效力。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　________年________月________日

商场装饰装修协议书 篇27

　　合同编号：_____________

　　发包人：________________

　　承包人：________________

　　依据《中华人民共和国民法典》和《辽宁省合同监督条例》以及其他有关法律法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况和造价

　　1.甲方装饰装修的住房系合法拥有。

　　甲方的有效证明：________________________________

　　乙方为经工商行政管理部门注册登记的企业，企业资质情况：_________

　　2.装饰施工地址：_________区_________路_________号_________楼_________室。

　　3.住房结构：________________房型________房_________厅_________厨________卫________阳台，套内施工面积_________平方米。

　　4.装饰施工内容：。

　　5.承包方式：________________。

　　6.工期：

　　自________年_________月_________日开工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。

　　7.总价款：￥________元。

　　人民币：________________

　　其中：________________________

　　材料费：________元，人工费：________元，

　　拆除费：________元，清洁、搬运、运输费：_________元，

　　管理费：_________元，税金：________元，

　　其他费用：________________元。

　　双方约定，合同签订生效后，如变更施工内容、材料，该部分的工程款应当按实计算。

　　第二条材料供应

　　1.甲方提供的材料、设备：。

　　甲方负责供应的林料、设备应是符合设计要求的合格产品，并应按时送到施工现场，甲乙双方应办理验收交接手续。

　　甲方提供的材料按时送到现场后，由乙方负责保管。

　　由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格、色调差异，应及时向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程质量问题或影响装饰设计效果，责任由甲方承担。

　　2.乙方提供的材料、设备及报价：。

　　乙方提供的材料、设备应当符合本合同主材料、设备报价单的规定。

　　乙方供应的材料、设备，甲方有权到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格、色调、品质有差异，应停止使用。

　　如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　3.甲方或乙方提供的材料，应当符合国家有关室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准。

　　第三条工程质量及验收

　　1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家现行的《住宅装饰装修工程施工规范》及本省现行的《住宅装饰装修验收标准》进行验收。

　　2.本工程由_________方设计，提供施工图纸一式_________份。

　　设计图纸费用________元，由________方承担。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5.甲乙双方应及时办理隐蔽工程的检查与验收手续。

　　验收合格，甲乙双方共同确认后，乙方才能继续施工。

　　6.全部工程竣工后，乙方应及时通知甲方组织验收。

　　验收合格的，办理验收移交手续，签署工程质量验收单，并由甲方按照约定付清全部工程价款。

　　装饰工程未经验收或验收不合格的，甲方有权拒付尾款。

　　7.工程竣工验收合格，甲方付清工程尾款后，甲乙双方签署工程保修单，乙方同时提供管线竣工图等资料。

　　凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格签字或盖章之日算起。

　　第四条安全施工和防火

　　1.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。

　　如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复或赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复或赔偿。

　　2.甲乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得噪声扰民或擅自改变房屋承重结构，拆、改承重墙。

　　第五条工程价款及结算

　　甲乙双方可以选择下列付款方式支付工程款。

　　1.工程款付款可以按下表支付：

　　工程款付款时间表

　　付款阶段及项目

　　付款时间

　　付款比例

　　付款金额

　　对预算、设计方案认可

　　合同签订当日元

　　工期过半年月日元

　　竣工验收验收合格当日元

　　增加工程项目

　　签订工程项目变更单时元

　　第七条合同的变更和解除

　　1.本合同经甲乙双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　工程项目如需变更，需提前与对方联系。

　　经双方协商一致后，签署工程项目变更单，同时调整相关工程费用及工期。

　　申方提出变更设计、材料，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。

　　2.合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，并按合同总价款_________%支付违约金，办理终止合同手续。

　　3.施工过程中，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价款_________%支付违约金，解除本合同。

　　第八条违约责任

　　1.由于乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工。

　　经过修理或返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。

　　每逾期一天，乙方应向甲方按合同总价款1%支付违约金。

　　2.乙方未按照合同约定提供材料的，甲方有权要求乙方更换材料或按材料品质计价付款。

　　女吩乙方故意提供假冒伪劣的材料或设备，应按材料或设备的价款双倍赔偿给甲方。

　　乙方故意提供不符合国家有关室内装饰装修材料有害物质限量的强制性标准的材料，给对方造成人身健康损害的，乙方承担损害赔偿责任。

　　3.乙方擅自拆改房屋承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担责任。

　　4.由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　每停工、窝工一天，甲方应向乙方按合同总价款1%支付违约金。

　　5.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应向乙方按合同总价款1%支付违约金，工期顺延。

　　6.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用该工程成品或自行人住由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

　　第九条纠纷处理方式

　　1.本合同在履行中或在保修期内发生争议，由当事人双方协商解决;也可以向有关部门申请调解。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成的，可以按照下列第_________种方式解决：

　　提交_____仲裁委员会仲裁。

　　依法向人民法院起诉。

　　第十条其他约定

　　1.___________________________________________________________________________________

　　2.___________________________________________________________________________________

　　3.___________________________________________________________________________________

　　4.___________________________________________________________________________________

　　5.___________________________________________________________________________________

　　6.___________________________________________________________________________________

　　7.___________________________________________________________________________________

　　第十一条附则

　　1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

　　2.本合同签订后，装饰工程不得转包。

　　3.本合同一式______份，甲乙双方各执一份。

　　第十二条合同附件

　　合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署日期。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　电话：

　　邮编：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地址：

　　电话：

　　邮编：

　　签订日期：年月日

　　签订地点：

商场装饰装修协议书 篇28

　　甲方：_________

　　乙方：_________协议标的：甲方位于“_________”的居室，以下简称标的。

　　经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号：_________，以下简称《装修合同》)中的未尽事宜，签订以下补充协议。

　　本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。

　　一、施工人员准则：

　　1.施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。

　　2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。

　　3.乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。

　　4.乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。

　　5.安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。

　　6.有违反以上

　　第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因违反以上

　　第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。

　　7.如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不当造成人员伤亡的，甲方不负任何责任。

　　二、材料

　　9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的.材料除外)，必须在运抵标的居室时当场由甲方，乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收，由甲方认可签字后方可拆封、使用。

　　如果乙方运抵材料与合同不符，乙方必须采取更换，补救措施。

　　10.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料，甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性，如果发现系假冒伪劣材料，乙方必须更换为合同中标定的产品，并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任，甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度，乙方可以向材料供应商追究相应的责任。

　　11.由于乙方提供材料质量、规格等原因，造成工程质量出现问题时，乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补，如不能弥补，乙方须以其他方式补偿乙方，甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;由于乙方提供材料质量，规格等原因，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。

　　12.由乙方购买的材料，乙方承诺对其质量负责，并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。

　　在甲方正常使用的情况下，因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失，乙方应负全部责任。

　　13.对于乙方在《装修合同》中约定的材料，因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室，乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料，且必须经过甲方的签字同意。

　　14.甲、乙方提供的材料进入标的居室后，乙方必须在适当的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的，乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。

　　15.乙方无权擅自更换甲方提供的材料，如果发现问题应及时向甲方提出，甲方采取更换、补齐等补救措施。

　　如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，之后因工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由，拒绝修理或赔偿。

　　16.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失，乙方负责赔偿。

　　17.《装修合同》附件中，所有的_________改为_________(_________厚)，每张板(均为标准尺寸_________×_________)补交_________元的材料费，金额按实际工程量结算。

　　三、施工

　　18.乙方必须在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。

　　19.进行施工工程前，乙方和其设计师应当就设计思路，工程要点对工长、工人进行培训。

　　20.开始施工后，乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况，至少每三天到甲方标的居室检查工程情况，并作书面登记。

　　乙方质检人员必须严格履行质检的制度，相关验收单必须齐全，作为甲方各项验收的参考之一。

　　21.在进行施工时，乙方有义务向甲方说明施工方式，并经过甲方确认后方可进行施工。

　　如未经甲方确认，施工后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改，并赔偿由此而带来的损失。

　　甲方：_______________代表签字：_____________

　　______年____月____日

　　乙方：_______________代表签字：___________

　　________年____月____日

商场装饰装修协议书 篇29

　　发包人：________________ 承包人：________________

　　住所：__________________ 住所：__________________

　　委托代理人： ____________营业执照号：____________

　　电话： __________________ 电话：__________________

　　本工程设计人： __________电话：___________________

　　施工队负责人：___________ 电话：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法 》及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：___________________.

　　1.2 工程内容及做法（详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。

　　（1）承包人包工，包料（详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（2）承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（3）承包人包工，发包人包料（详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表）。

　　1.4 工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：____________元（详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单）。

　　第二条 工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份（详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份（详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）______元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条 发包人义务

　　4.1 开工前____天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则；

　　4.2 提供施工期间的水源，电源；

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。

　　第五条 承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅通；

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条 工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单）。

　　第七条 材料的提供

　　7.1 由发包人提供的材料，设备（详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　7.2 由承包人提供的材料，设备（详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条 工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化和设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条 质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：___________________________________________.

　　施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

商场装饰装修协议书 篇30

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：内蒙古自治区人民医院

　　3、工程承包方式：包工包料

　　二、工程装修内容

　　三、工程造价

　　工程造价以甲方的使用要求及设计要求为依据;

　　工程造价为：￥ 元。

　　四、工程期限

　　工程开工日期：

　　工程竣工日期： 年 月 日

　　五、质量要求

　　按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

　　六、付款方式

　　1、合同签定后。

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方全部工程款。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺放生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证”形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工结算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样有效。)

　　3、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　4、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　5、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：

　　(盖公章)

　　年 月 日

　　乙方单位名称：

　　(盖公章)

　　年 月 日